Centrale des marchés
35 création d'un sas d'entrée au lycée Jean Guehenno à Fougères 35 création d'un sas d'entrée au lycée Jean Guehenno à Fougères lycée jean Guehenno - fougères (35300) - création d'un sas d'entrée - op 105125 - aAPC suite à 1ère consultation infructueuse. ville...
SEMAEB pour le Cseil Rég de Bretagne 35708Rennes
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

35 création d'un sas d'entrée au lycée Jean Guehenno à Fougères

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 677739

Date de clôture estimée : 15/05/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (26/04/13)
13-74918

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SEMAEB pour le Cseil Rég de Bretagne.
Correspondant : le président, 3 square René Cassin - cS 60802 35708 Rennes Cedex 7.

Objet du marché : lycée jean Guehenno - fougères (35300) - création d'un sas d'entrée - op 105125 - aAPC suite à 1ère consultation infructueuse.

Type de marché de travaux : exécution.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
la consultation est ouverte à toute entreprise individuelle ou groupement d'entreprises.
Les travaux comportent une tranche ferme
Variantes autorisées si et seulement si elles améliorent la performance environnementale des matériaux, procédés et produits de construction prévus dans la solution de base
Des prestations supplémentaires ou alternatives définies au CCTP sont à chiffrer obligatoirement
Visite obligatoire du site.
Durée du marché et délai d'exécution :
Délai d'exécution des travaux de 5 mois hors délai préparation de chantier et compris congés

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Cautionnement et garanties exigés : constitution d'une garantie à première demande (Articles 89 - 90 et 102 du Cmp).

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : paiement : Articles 86 à 111 du Code des marchés publics.
Modalités de financements : Ressources propres du Conseil Régional de Bretagne abondées par des ressources externes, soit dans le cadre d'emprunt, soit par le biais de subventions ou de participations publiques.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : en cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Autres renseignements demandés :
- : les candidats devront produire un dossier complet comprenant la lettre de candidature (Dc1 ou forme libre), les renseignements sur les garanties et capacités techniques et financières visés aux articles 44 et 45 du Code des Marchés Publics et détaillés au règlement de consultations (Dc2 ou forme libre) et les attestations d'assurances de l'année en cours.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- valeur technique : 60 % ;
- prix des prestations : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 15 mai 2013, à 16 heures.

Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 23 avril 2013.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : SEMAEB.
3 square René Cassin - cS 60802, 35708 Rennes Cedex 7, adresse internet : https://www.e-megalisbretagne.org.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : MICHOT Architectes.
6 square Vercingétorix, 35000 Rennes, tél. : 02-99-35-03-98, télécopieur : 02-99-35-01-13.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : SEMAEB.
Correspondant : Mme Julie HENOCQ, 3, square René Cassin CS 60802, 35708 Rennes Cedex 7, tél. : 02-99-12-72-00, télécopieur : 02-99-12-72-73, courriel : julie.henocq@semaeb.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : SEMAEB.
3, square René Cassin CS 60802, 35708 Rennes Cedex 7, télécopieur : 02-99-12-72-73, adresse internet : https://www.e-megalisbretagne.org.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rennes hôtel de Bizien - 3 Contour de la Motte - cS 44416 35044 Rennes tél. : 02-23-21-28-28 courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr télécopieur : 02-99-63-56-84 adresse internet : http://www.ta-rennes.juradm.fr.

Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif 6 quai Ceineray 44000 Nantes tél. : 02-40-08-64-32 télécopieur : 02-40-47-90-68.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot 01 - Démolitions - Gros oeuvre.
Lot 02 - Charpente métallique - Métallerie.
Lot 09 - Peinture.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00