Centrale des marchés
Lycée Coëtlogon, Rennes, restructuration du service laverie Rennes Lycée Coëtlogon, Rennes, restructuration du service laverie Procédure adaptée 1) Maître d'ouvrage : Région Bretagne, Direction de l'immobilier et de la logistique, service de la co...
Région Bretagne 35711Rennes
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Lycée Coëtlogon, Rennes, restructuration du service laverie

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1701317

Date de clôture estimée : 14/10/15
Etat : Première publication
Publié dans :
OUEST-FRANCE (30/09/15)
7126686601
Rennes
Lycée Coëtlogon, Rennes, restructuration du service laverie
Procédure adaptée

1) Maître d'ouvrage : Région Bretagne, Direction de l'immobilier et de la logistique, service de la conduite des opérations d'investissement, 283, avenue du Général-Patton, CS 21101, 35711 Rennes cedex 7.
2) Mandataire du maître de l'ouvrage, organisme qui passe le marché : Semaeb, 318, route de Fougères, CS 60802, 35708 Rennes cedex.
3) Procédure de passation : consultation selon la procédure adaptée en application de l'article 28-I du Code des marchés publics.
4) Objet des marchés : marché de maîtrise d'oeuvre pour : PR 151TT7, lycée Coëtlogon, Rennes, restructuration du service laverie.
5) Caractéristiques principales :
Nature et étendue :
Le marché comporte :
Une phase conception : DIAG/AVP/PRO-DCE/ACT/EXE Pré (lots techniques compris équipements de laverie et lots structures)/DQE (tous les lots)/DUEM).
Une phase réalisation : EXE post-consultation (lots techniques compris équipements de laverie et lots structures), DET, VISA, AOR, DUEM.
La mission OPC sera présentée en prestation supplémentaire n° 1.
Les équipes se constitueront en un bureau d'études techniques pluridisciplinaire ou un groupement de bureaux d'études, dont le mandataire sera le bureau d'études «fluides».
Les soumissionnaires devront présenter les compétences dans les domaines suivants : grandes cuisines, laveries, économie de la construction, structure charpente, thermique, chauffage, ventilation, fluides, électricité et OPC (Ordonnancement Pilotage et Coordination).
Montant prévisionnel des travaux (stade programme) : 200 000 euros HT.
Durée du marché ou délai d'exécution :
Démarrage prévisionnel des études en novembre 2015.
Démarrage prévisionnel des travaux en juin 2016 (durée des travaux 2 mois) + 12 mois de parfait achèvement.
Autres renseignements :
Les variantes ne sont pas autorisées.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement conjoint avec mandataire solidaire.
6) Modalités essentielles de financement et de paiement :
Financement : ressources propres du Conseil régional de Bretagne abondées par des ressources externes, soit dans le cadre d'emprunt, soit par le biais de subventions spécifiques en cas d'éligibilité ou de participations publiques.
Paiement : conformément aux articles 86 à 111 du Code des marchés publics.
7) Justificatifs à produire quant aux qualités et capacités des candidats : les candidats devront produire un dossier complet comprenant la lettre de candidature (DC1 ou forme libre), les renseignements sur les garanties et capacités techniques et financières visées aux articles 44 et 45 du Code des marchés publics et détaillés au règlement de consultation (DC2 ou forme libre) et les attestations d'assurances de l'année en cours.
8) Délais de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de remise des offres.
Retrait des dossiers : le dossier de consultation des entreprises, DCE peut être retiré gratuitement sur demande écrite (lettre ou fax), auprès de : Semaeb, 318, route de Fougères, CS 60802, 35708 Rennes cedex.
Mail : marie.gaignon@semaeb.fr
Il est également disponible à l'adresse suivante :
URL : https://www.e-megalisbretagne.org
9) Date et lieu de remise des offres : les dossiers contenant la candidature et l'offre tels que définis dans le règlement de consultation devront parvenir avant le mercredi 14 octobre 2015 à 12 h 00 par lettre recommandée avec accusé de réception ou être déposées contre récépissé à l'adresse suivante : Semaeb, 318, route de Fougères, CS 60802, 35708 Rennes cedex et ils porteront la mention : «ne pas ouvrir, offre pour PR 151TT7, lycée Coëtlogon, Rennes, restructuration du service laverie. Mission de maîtrise d'oeuvre».
La transmission des plis par voie électronique n'est pas autorisée pour cette consultation.
10) Critères de jugement des offres : l'offre économiquement la plus avantageuse sera retenue selon les critères suivants pondérés : (voir le règlement de la consultation) :
- 60 % : valeur technique,
- 40 % : coût des prestations.
11) Renseignements :
D'ordre administratif et/ou technique : Mme Gaignon, Semaeb, 318, route de Fougères, CS 60802, 35708 Rennes cedex. Tél. 02 99 12 72 00.
Mail : marie.gaignon@semaeb.fr
Procédure de recours :
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : tribunal administratif de Rennes, hôtel de Bizien, 3, contour de la Motte, CS 44416, F-35044 Rennes. France. Tél. 02 23 21 28 28.
Fax 02.99.63.56.84. E-mail : greffe.ta-rennes@juradm.fr
http://www.ta-rennes.juradm.fr
12) Date d'envoi à publication : 24 septembre 2015.
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00