Centrale des marchés
travaux d’extension et restructuration du service de restauration du lycée Pontivy travaux d’extension et restructuration du service de restauration du lycée PROCÉDURE ADAPTÉE 1. Maître d’ouvrage : Conseil régional de Bretagne, Direction de l’immobilier et de la...
Conseil régional de Bretagne 35711Rennes
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Travaux d’extension et restructuration du service de restauration du lycée

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1490401

Date de clôture estimée : 27/05/15
Etat : Première publication
Publié dans :
OUEST-FRANCE (04/05/15)
7119534601
SOURCEWEB (08/05/15)
SOURCEWEB (07/05/15)
Pontivy
travaux d’extension et restructuration du service de restauration du lycée
PROCÉDURE ADAPTÉE

1. Maître d’ouvrage : Conseil régional de Bretagne, Direction de l’immobilier et de la logistique, 283, avenue du Général-Patton, CS 21101, 35711 Rennes cedex 7.
2. Mandataire : Semaeb (Société d’Économie Mixte pour l’Aménagement et l’Équipement de la Bretagne), dont le siège est situé : 318, route de Fougères, CS 60802, 35708 Rennes cedex 07. Tél. 02 99 12 72 00. Fax 02.99.12.72.73.
Agence du Morbihan, centre La Découverte, immeuble Penfret, 39, rue de la Villeneuve, 56103 Lorient.
3. Mode de passation choisi : procédure adaptée (article 28 du Code des marchés publics).
4. Objet du marché :
Intitulé de l’opération : extension et restructuration du service de restauration.
Lieu d'exécution : lycée Joseph Loth à Pontivy (56300).
Nature des prestations : travaux d’extension et restructuration du service de restauration du lycée.
Travaux à réaliser en site occupé.
Lot, désignation :
Lot 7 : menuiserie aluminium.
Les variantes techniques sont autorisées.
La consultation est ouverte à toute entreprise individuelle ou groupement d’entreprises conjoint.
La visite des lieux est fortement recommandée avant la remise de l’offre. Les entreprises devront s’adresser à M. Houede au lycée au 02 97 25 01 34.
5. Durée du marché et délai d’exécution : période de préparation juin 2015. Le délai d’exécution y compris préparation est de 15 mois. À titre indicatif, le démarrage des travaux est estimé au 1er juillet 2015 et la fin des travaux au 31 août 2016.
6. Modalités essentielles de financement et de paiement :
Financement : ressources propres du Conseil régional de Bretagne abondées par des ressources externes, soit dans le cadre d’emprunts, soit par le biais de subventions spécifiques en cas d’éligibilité ou de participations publiques.
Paiement : conformément aux articles 86 à 111 du Code des marchés publics.
7. Conditions relatives au cautionnement et garantie exigées : constitution d’une garantie à première demande (articles 89, 90 et 102 du CMP).
8. Justifications à produire :
- lettre de candidature (DC1),
- les renseignements sur les garanties et capacités techniques et financières visés aux articles 44 et 45 du Code des marchés publics et détaillés au règlement de consultation (DC2 ou forme libre),
- les attestations d’assurance de l’année en cours.
9. Délais de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de remise des offres.
10. Retrait des dossiers : exemplaire papier retiré gratuitement sur demande écrite (fax, courrier) auprès de : Objectif Repro, 2, rue de la Cardonnière, 56100 Lorient. Tél. 02 97 37 11 24. Fax 02.97.37.97.22.
Il est également disponible en ligne sur la salle régionale des marchés publics : www.e-megalisbretagne.org
11. Date et lieu de remise des offres : les dossiers contenant la candidature et l’offre devront parvenir avant le 27 mai 2015 à 16 h 00 par lettre recommandée avec accusé de réception ou être déposés contre récépissé à l’adresse suivante : Semaeb, agence du Morbihan, centre La Découverte, immeuble Penfret, 39, rue de la Villeneuve, CS 90327, 56103 Lorient.
La transmission électronique est autorisée pour cette consultation.
12. Critères de jugement : l’offre économiquement la plus avantageuse sera retenue selon les critères suivants pondérés (voir le règlement de consultation) :
1. valeur technique (pondération : 60 %),
2. prix des prestations (pondération : 40 %).
13. Renseignements :
Renseignements d'ordre administratif : M. David Durand, Semaeb, agence du Morbihan. Tél. 02 97 64 78 92. Courriel : david.durand@semaeb.fr
Renseignements d'ordre technique : Mme Kristen Hervé, DDL Architectes, 31, rue du Couëdic, 56100 Lorient. Tél. 02 97 21 21 36.
Courriel : k.herve@ddl-architectes.com
14. Procédures de recours :
Instance chargée des recours et service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus : tribunal administratif de Rennes, hôtel de Bizien, 3, contour de la Motte, CS 44416, F-35044 Rennes. France. Tél. 02 23 21 28 28.
Fax 02.99.63.56.84. E-mail : greffe.ta-rennes@juradm.fr
http://www.ta-rennes.juradm.fr
Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif, 6, quai Ceineray, 44000 Nantes. Tél. 02 40 08 64 32. Fax 02.40.47.90.68.
15. Date d'envoi à la publication : 28 avril 2015.
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00