Centrale des marchés
Fourniture et pose de matériels de cuisine dans le cadre de la construction du pôle restauration Combourg Fourniture et pose de matériels de cuisine dans le cadre de la construction du pôle restauration Appel d'offres ouvert Programme prévisionnel des investissements immobiliers dans l...
Conseil régional de Bretagne 35711Rennes
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Fourniture et pose de matériels de cuisine dans le cadre de la construction du pôle restauration

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1150759

Etat : Première publication
Publié dans :
OUEST-FRANCE (10/07/14)
7104848401
Combourg
Fourniture et pose de matériels de cuisine dans le cadre de la construction du pôle restauration
Appel d'offres ouvert

Programme prévisionnel des investissements immobiliers dans les lycées
publics 2010-2014
Maître d'ouvrage : Conseil régional de Bretagne, Direction de l'immobilier et de la logistique, 283, avenue du Général-Patton, CS 21101, 35711 Rennes cedex 7.
Mandataire du maître de l'ouvrage, organisme qui passe le marché : Semaeb, 3, square René-Cassin, CS 60802, 35708 Rennes cedex 07.
Procédure de passation : appel d'offres ouvert soumis aux dispositions des articles 33 3°alinéa et 57 à 59 du Code des marchés publics.
Objet du marché : fourniture et pose de matériels de cuisine dans le cadre de la construction du pôle restauration.
Lieu d'exécution : cité scolaire F.-R. Chateaubriand, Combourg.
Caractéristiques : la présente consultation concerne la fourniture et pose de matériels de cuisine.
La consultation est ouverte à toute entreprise individuelle ou groupement d'entreprises. Les travaux comportent une tranche unique.
Aucune variante n'est autorisée. Une prestation supplémentaire ou alternative est prévue :
- habillage façade de la totalité du self.
Classification CPV : 39314000.
Durée du marché ou délai d'exécution : délai d'exécution de 14 mois compris délai préparation de chantier et hors congés.
Conditions relatives au marché :
Cautionnement et garanties exigés :
Garantie à première demande couvrant 100,00 % du montant de l'avance.
Modalités de paiement et de financement :
Paiement : articles 86 à 111 du Code des marchés publics.
Modalités de financements : ressources propres du Conseil régional de Bretagne abondées par des ressources externes, soit dans le cadre d'emprunt, soit par le biais de subventions ou de participations publiques.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement conjoint avec mandataire solidaire. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
- en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;
- en qualité de membres de plusieurs groupements.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : les renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise tels que prévus à l'article 44 du Code des marchés publics :
- copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP ;
- renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L.5212-1 à 4 du Code du travail.
Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise tels que prévus à l'article 45 du Code des marchés publics :
- déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise tels que prévus à l'article 45 du Code des marchés publics :
- déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- liste des principales fournitures effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique ;
- déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature.
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération (et au vu du mémoire technique) :
- valeur technique : 30 %.
Sous-critères éléments de notation :
T1 : qualité des moyens humains et matériels (50 points),
T2 : qualité des méthodes et management de chantier (35 points),
T3 : qualité de la maintenance (15 points).
- performances environnementales 30 %.
Sous-critères éléments de notation :
E1 : qualité des moyens humains et matériels (50 points),
E2 : qualité des méthodes et management de chantier (50 points).
- prix des prestations 40 %.
La notation de la valeur technique et de la performance environnementale sera attribuée au regard des éléments mentionnés dans le mémoire technique et environnemental joint au dossier de consultation des entreprises.
Visite sur site obligatoire (un certificat de visite des locaux signé de l'entreprise et validé par l'établissement devra être présent dans l'offre). Fermeture de l'établissement : du 11 juillet au 25 août 2014 matin. Visite sur rendez-vous (48 h avant) auprès de M. Joubert, tél. 02 99 73 05 54.
Conditions de délai :
Date limite de réception des offres : 8 septembre 2014 à 12 h 00.
Délai minimum de validité des offres : 180 jours.
Adresses complémentaires :
Renseignements d'ordre administratif : Mme Julie Henocq, Semaeb, 3, square René-Cassin, CS 60802, 35708 Rennes cedex 7.
Tél. 02 99 12 72 00. Fax 02.99.12.72.73. E-mail : julie.henocq@semaeb.fr
Renseignements d'ordre technique : Mostini-Mostini, 14, place du Général-de-Gaulle, 29600 Morlaix. Tél. 02 98 88 59 94. Fax 02.98.88.39.81.
E-mail : agence@mostiniarchitectes.com
BET Cuisine associé : Conceptic'Art, Les Hauts-de-Couëron, La Barrière Noire, bâtiment A, 44220 Couëron. Tél. 02 28 01 11 10. Fax 02.28.01.72.44. E-mail : bureau-etudes@conceptic-art.fr
Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus : Semaeb, 3, square René-Cassin, CS 60802, 35708 Rennes cedex 7.
Fax 02.99.12.72.73.
Le dossier peut également être téléchargé en ligne sur la salle régionale des marchés publics : www.e-megalisbretagne.com
Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes peuvent être envoyées : Semaeb, 3, square René-Cassin, CS 60802, 35708 Rennes cedex 7.
L'offre/candidature peut également être remise en ligne sur la plateforrne : www.e-megalisbretagne.com
Instance chargée de médiation : comité consultatif, 6, quai Ceineray, 44000 Nantes. Tél. 02 40 08 64 32. Fax 02.40.47.90.68.
Service d'introduction des recours : tribunal administratif de Rennes, hôtel de Bizien, 3, contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes France.
Tél. 02 23 21 28 28. Fax 02.99.63.56.84. E-mail : greffe.ta-rennes@juradm.fr
URL : http://www.ta-rennes.juradm.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 7 juillet 2014.
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00