Centrale des marchés
88 travaux divers au centre aquatique programme 2014 à Remiremont 88 travaux divers au centre aquatique programme 2014 à Remiremont travaux divers au centre aquatique Programme 2014. lieu : centre aquatique, 88200 Remiremont code_postal : 88200
Ville de Remiremont 88204Remiremont mairie@remiremont.fr 0329624250
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

88 travaux divers au centre aquatique programme 2014 à Remiremont

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1212300

Date de clôture estimée : 03/10/14
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (04/09/14)
14-131389

88Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Remiremont.
Correspondant : M. Laurent COLOMBAIN, place de l'abbaye B.P. 30107 88204 Remiremont Cedex tél. : 03-29-62-42-17 poste : 2303 télécopieur : 03-29-62-42-50 courriel : mairie@remiremont.fr adresse internet : http://www.remiremont.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://www.achatpublic.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Objet du marché : travaux divers au centre aquatique Programme 2014.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45261420
Objets supplémentaires : 45262360.

Lieu d'exécution : centre aquatique, 88200 Remiremont.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : à compter du 19 janvier 2015 et jusqu'au 15 février 2015.

Cautionnement et garanties exigés : pour chaque lot, il sera appliqué une retenue de garantie dans la limite de cinq (5) pour cent du montant du marché. La retenue de garantie pourra être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
- le financement de l'opération sera assuré par la Commune sur ses ressources propres ;
- le règlement du marché s'effectuera par mandat administratif à compter de la réception des factures à 30 jours ;
- le mode de règlement du marché sera le virement du trésor public.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : ceux fixés dans le règlement de consultation.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix : 60 % ;
- valeur technique de l'offre jugée au vu d'un mémoire technique remis par le candidat : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 3 octobre 2014, à 16 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Renseignements complémentaires : personne représentant le pouvoir adjudicateur : M. le maire.
Prestation supplémentaire éventuelle :
Pour le lot 1 : il n'y a pas de prestation supplémentaire éventuelle demandée.
Pour le lot 2 : il y a une prestation supplémentaire éventuelle demandée, à laquelle il est obligatoire de répondre.
Délai d'exécution du marché :
Quatre (4) semaines à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira le commencement des travaux.
Les travaux sont à réaliser impérativement durant la fermeture technique semestrielle d'hiver, soit du lundi 19 janvier au dimanche 15 février 2015.
criteres d'attribution
Chaque lot sera attribué au candidat ayant remis l'offre jugée économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés suivants :
- 60 % : prix
- 40 % : valeur technique de l'offre jugée au vu d'un mémoire technique remis par le candidat, détaillant les points ci-dessous :
- 15 % : les méthodologies mises en oeuvre pour ce chantier: prise en compte des particularités et des contraintes du chantier (la visite est obligatoire), phasage et planning des travaux, modes opératoires des travaux de démolition, de préparation des supports, de finition, de nettoyage de fin de chantier, qualité de mise en oeuvre des produits;
- 25 % : les produits et matériaux mis en oeuvre pour ce chantier: qualité et performances des produits préconisés (résistances et tenues en milieu humide et agressif, étanchéité, fonctionnalité et esthétisme, durabilité et entretien, etc.): joindre les fiches techniques détaillées de chacun des produits et matériaux.
Procédure adaptée en application des articles 28 et 40 du code des marchés publics.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Le dossier de consultation sous forme papier sera délivré ou envoyé gratuitement après demande auprès de :
Mairie de Remiremont - secrétariat des services techniques
B.P. 30107 - 88204 REMIREMONT Cedex
ou téléchargeable gratuitement sur le site du profil acheteur : www.achatpublic.com.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : les candidats transmettront leurs offres sous plis cachetés, déposés contre récépissé au secrétariat des services techniques de la mairie de Remiremont, ou envoyés par pli recommandé avec avis de réception à l'adresse suivante :
Ville de Remiremont
Secrétariat des Services Techniques
Place de l'abbaye - B.P. 30107
88204 REMIREMONT Cedex
Le pli portera les mentions suivantes :
"Entreprise :......
Travaux divers au centre aquatique - programme 2014
Lot n° .....................................................
Ne pas ouvrir"
La transmission des offres par voie électronique se fera par l'intermédiaire du site profil acheteur : www.achatpublic.com

Date d'envoi du présent avis à la publication : 2 septembre 2014.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Voir règlement de consultation.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nancy 5 place de la Carrière CO n° 20038 54036 Nancy Cedex tél. : 03-83-17-43-43 courriel : greffe.ta-nancy@juradm.fr télécopieur : 03-83-17-43-50.

Organe chargé des procédures de médiation : Tribunal administratif de Nancy 5 place de la Carrière CO n° 20038 54036 Nancy Cedex tél. : 03-83-17-43-43 courriel : greffe.ta-nancy@juradm.fr télécopieur : 03-83-17-43-50.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Nancy 5 place de la Carrière CO n° 20038 54036 Nancy Cedex tél. : 03-83-17-43-43 courriel : greffe.ta-nancy@juradm.fr télécopieur : 03-83-17-43-50.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 Réfection de l'étanchéité des plages.

C.P.V. - Objet principal : 45261420.
Lot(s) 2 Réfection des joints de carrelages.

C.P.V. - Objet principal : 45262360.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous