Centrale des marchés
973 travaux de bâtiment et vrd relatifs à la construction du futur centre d'incendie et de secours de Remire-Montjoly 973 travaux de bâtiment et vrd relatifs à la construction du futur centre d'incendie et de secours de Remire-Montjoly réalisation des travaux de bâtiment et VRD relatifs à la construction du futur ...
Société Immobilière de Kourou (SIMKO) 97388Kourou Cedex 0594322995
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

973 travaux de bâtiment et vrd relatifs à la construction du futur centre d'incendie et de secours de Remire-Montjoly

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 742352

Date de clôture estimée : 05/08/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (26/06/13)
13-112986

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Société Immobilière de Kourou (SIMKO).
Correspondant : M. le directeur général (Mandataire), (Agissant pour le compte du SDIS Guyane - 40, rue Bois de Fer - 97300 CAYENNE - tél. 0594 25 96 00 - télécopieur : 0594 25 50 15) 33, avenue Jean Jaurès - B.P. 812 97388 Kourou Cedex Guyane Française tél. : (+33)05-94-32-10-34 télécopieur : (+33)05-94-32-29-95.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://simko973.e-marchespublics.com.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Objet du marché : réalisation des travaux de bâtiment et VRD relatifs à la construction du futur Centre d'incendie et de Secours de REMIRE-MONTJOLY. l'exécution du marché comporte une clause d'insertion par l'activité économique obligatoire sur l'ensemble des lots, en application des dispositions de l'article 14 du Code des marchés publics.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45000000.

Lieu d'exécution : parcelle Ar39 située le long de la Matourienne (Rn4), 97354 Rémire Montjoly.

Code NUTS : FR93.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : les travaux feront l'objet d'une seule tranche de réalisation et sont répartis en sept (7) lots définis à la rubrique "informations sur les lots" ci-après.
Dévolution en marchés de travaux séparés pour chacun des lots.
Le délai global d'exécution des lots bâtiment est de 13 mois (y compris période de préparation de 1 mois).
Le délai d'exécution du lot VRD est de 4 mois (y compris période de préparation de 1 mois) dont 1,5 mois de travaux avant bâtiment pour plateforme.

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1er septembre 2013.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
- financement : SDIS ;
- paiement : selon les modalités définies à l'article 3 du Cahier des Clauses Administratives.
Particulières, prix global et forfaitaire avance forfaitaire prévue, acomptes mensuels, délai global de paiement de 30 jours, virement bancaire.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : les justificatifs à produire quant aux qualités et capacités du candidat, et (hormis le Dc1) en cas de groupement d'entreprises par tous les candidats du groupement y compris le mandataire, en cas de sous-traitance par le ou les sous-traitants désignés obligatoirement, sont les suivants :
1- documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager l'entreprise
2- lettre de candidature : imprimé Dc1 dûment complété, daté et signé
3- déclaration du candidat : imprimé Dc2 dûment complété, daté et signé
(imprimés Dc1 et Dc2 disponibles sur les sites http://www.simko.fr ou www.collectivites-locales.gouv.fr rubrique " formulaires à télécharger ").
4- dossier de références comportant les opérations, la période de réalisation, le montant et la nature des ouvrages réalisés
5- dossier technique permettant une présentation synthétique du candidat (organisation interne, moyens humains et matériels)
6- attestation sur l'honneur datée et signée du candidat justifiant qu'il a satisfait aux obligations fiscales et sociales lui incombant au 31 décembre 2012
7- copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire
8- attestation sur l'honneur dûment datée et signée par le candidat pour justifier qu'il ne fait l'objet d'aucune des interdictions de soumissionner énoncées à l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005
9- extrait Kbis ou équivalent
10- attestations d'assurance Responsabilité Civile et/ou Décennale.
Les candidats n'ayant pas fourni l'ensemble des déclarations, certificats ou attestations demandés dûment complétés et signés pourront être éliminés sur décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur.

Capacités économique et financière. - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) :
Il est précisé que les dossiers technique et de références sont indispensables pour juger de la ßValeur techniquex de l'offre. L'absence d'un ou plusieurs des éléments exigés pénaliserait de manière non négligeable la valeur de l'offre.
Le critère " valeur technique " jugé sur 100 points sera apprécié au vu du mémoire technique fourni par le candidat.
Le mémoire technique devra contenir les éléments suivants :
- une liste des principaux chantiers réalisés (maximum 10) pour des opérations d'importances ou de complexité équivalente en détaillant pour chacune d'elles le nom du maitre d'ouvrage, l'importance et la complexité de l'opération, l'année de sa réalisation, le coût des travaux noté sur 10 points ;
- les moyens : présentation des moyens humains et matériels affectés au chantier noté sur 20 points ;
- la méthodologie générale et détaillée spécifique au lot concerné : solutions proposées aux vues des contraintes d'exécution des travaux présentés dans le CCTP noté sur 20 points ;
- la provenance et la qualité des matériaux et leur mise en oeuvre noté sur 15 points ;
- les mesures de sécurité et d'hygiène noté sur 15 points ;
- la politique de gestion des déchets : gestion des déchets de chantier quotidien et traitement noté sur 10 points ;
- le planning noté sur 10 points.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
dès qu'ils en sont informés par lettre, les adjudicataires seront tenus de produire, avant toute notification de marchés et dans un délai de deux semaines, les certificats et attestations relatifs à la régularité de leur situation fiscale et sociale mentionnés au I et au II de l'article 46 du Code des marchés publics. Le candidat qui ne pourra produire ces documents dans le délai imparti sera éliminé et son offre sera rejetée.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- valeur technique (capacité de l'entreprise par rapport aux travaux projetés) : 50 % ;
- prix : 50 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 5 août 2013, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Renseignements complémentaires : organes de publication :. BOAMP. JAL France Guyane. Plateforme de dématérialisation : http://simko973.e-marchespublics.com. Site internet www.simko.fr.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels . Sous forme électronique, sur le site http://simko973.e-marchespublics.com après inscription sur cette plate-forme de dématérialisation. Sur support papier, chez c.g. Bureautique services, 60 rue E. Duchesne - B.P. 405 - 97 381 kourou Cedex, téléphone 0594 22 89 53, contre paiement d'une valeur de 75 EUR par dossier, par chèque libellé au nom de la S.IM.KO., pour frais de reprographie. Les réservations pourront être réalisées dès parution du présent avis en adressant une télécopie à c.g. Bureautique services au 05 94 22 89 56 ou par mail à cgbs.kourou@gmail.com.tout retrait de dossier devra avoir fait l'objet d'une commande écrite.
Tous frais éventuels d'envoi de dossier seront à la charge du candidat.
Prix : 75 EUR.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : . Soit sur support papier contre récépissé à :
M. le directeur général
société immobilière de kourou (s.im.ko)
33, avenue Jean Jaurès - B.P. 812
97388 kourou Cedex. Soit par voie dématérialisée sur la plateforme suivante :
http://simko973.e-marchespublics.com
Attention, en application de l'arrêté du 15/06/2012 relatif à la signature électronique, il est rappelé que les certificats électroniques acceptés sur ce profil acheteur pour les réponses dématérialisées sont les certificats Rgs--. Se renseigner auprès de votre fournisseur de certificats électroniques en spécifiant l'usage pour les marchés publics

Date d'envoi du présent avis à la publication : 21 juin 2013.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Société Immobilière de Kourou (S.IM.KO).
33, avenue Jean Jaurès - B.P. 812, 97388 Kourou Cedex Guyane Française, tél. : 05-94-32-10-34, télécopieur : 05-94-32-29-95.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : . sous forme électronique, sur le site http://simko973.e-marchespublics.com après inscription sur cette plate-forme de dématérialisation.
. Sur support papier, chez c.g. Bureautique services, 60 rue E. Duchesne - B.P. 405, 97381 Kourou Cedex, tél. : 05-94-22-89-53, télécopieur : 05-94-22-89-56, courriel : cgbs.kourou@gmail.com.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Cayenne 7, rue Victor Schoelcher 97350 Cayenne Cedex tél. : 059-4 -25-49-70 télécopieur : 059-4 -25- 4-9 -71.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : les candidats dont la candidature et/ou l'offre n'ont pas été retenues ont un délai de 2 (deux) mois à compter de la notification de ce rejet pour introduire un recours auprès du Greffe du Tribunal.
Conformément aux dispositions de l'article L551-1 du Code de justice administrative, le référé précontractuel est possible jusqu'à la signature du marché.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 1 BAT : Gros oeuvre.
Travaux de béton et maçonnerie.
Lot(s) 2 2 BAT : Charpente / Couverture / Faux plafonds / Ventelles.
Travaux de charpente / couverture.
Lot(s) 3 3 BAT : Charpente métallique / Serrurerie / Tour de manoeuvre.
Travaux de charpente métallique / serrurerie.
Lot(s) 4 4 BAT : Menuiserie bois et aluminium.
Travaux de menuiserie bois et aluminium.
Lot(s) 5 5 BAT : Electricité / Plomberie / Climatisation.
Travaux d'électricité / plomberie / climatisation.
Lot(s) 6 6 BAT : Revêtements / Peintures.
Travaux de revêtements sols et murs / peintures.
Lot(s) 7 1 VRD : Terrassement / Voirie.
Travaux de Terrassement / Voirie.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00