Centrale des marchés
51 remplacement des installations de génie climatique au profit de la Cté d'Agglo. à Reims 51 remplacement des installations de génie climatique au profit de la Cté d'Agglo. à Reims remplacement des installations de génie climatique - 23-25 rue du Jard. ville : Reims, code_postal : 5...
Communauté d'agglomération de Reims 51096Reims 0326777350
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

51 remplacement des installations de génie climatique au profit de la Cté d'Agglo. à Reims

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 554329

Date de clôture estimée : 06/05/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (11/04/13)
13-63603

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : communauté d'agglomération de Reims.
Correspondant : Mme DROT Françoise, c3c Pôle Services Urbains Place de l'hotel de Ville Place de l'hôtel de Ville 51096 Reims Cedex tél. : 03-26-35-61-62 télécopieur : 03-26-77-73-50 adresse internet : http://www.reimsmetropole.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://marches.reimsmetropole.fr/.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : remplacement des installations de génie climatique - 23-25 rue du Jard.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45331000.

Lieu d'exécution .
Code NUTS : øFR213ø.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
le marché a pour objet le remplacement des installations de génie climatique des bâtiments situés 23-25 rue du Jard à Reims.
Les candidats devront OBLIGATOIREMENT visiter chaque site avant la remise des offres. A cet effet, ils prendront respectivement rendez-vous auprès de Mme d'andrea (03.26.77.73.28). Les visites pourront être effectuées au plus tard une semaine avant la date limite de remise des offres
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : la durée totale du marché est estimée à six (6) mois.
La durée d'exécution des prestations est fixée à 4 mois, dont 1 mois de préparation de travaux, à compter de la notification de l'ordre de service prescrivant le début d'exécution des travaux.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 6 mois à compter de la notification du marché.

Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie de 5 % ou garantie à première demande ou caution personnelle et solidaire.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : virement administratif.
Le financement est assuré par le budget principal de la Ville de Reims (section investissement).
Le bénéfice de l'avance forfaitaire mentionnée à l'article 87 du Code des Marchés Publics est prévu pour les marchés supérieurs à 50.000 EUR (H.T.).
Les paiements auront lieu dans un délai maximum de 30 jours suivant réception par le Maître d'ouvrage de la demande de règlement émise par le ou les titulaires du marché, dans les conditions prévues à l'article 98 du Code des Marchés Publics.
- Ordonnateur : Mme la Présidente de Reims Métropole
Comptable assignataire des paiements : Mme la Comptable du Trésor de Reims municipale.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : pas d'exigence particulière.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : les candidats pourront pour satisfaire aux conditions de participation prévues aux articles ci-dessous du réglement de consultation, compléter les modèles Dc1, Dc2 et NOTI 2 proposés par la Direction des Affaires Juridiques du
ministère de l'economie et des Finances, ou répondre sur papier libre à l'ensemble des exigences prévues en n'omettant pas de joindre les documents à annexer en cas de besoin. Les candidats pourront également utiliser les modèles de déclaration sur l'honneur joint au Dce.
Les entreprises ne présentant pas les garanties techniques et financières suffisantes sont susceptibles de ne pas être admises par le pouvoir adjudicateur.



Situation juridique - références requises : la lettre de candidature détaillant les cocontractants en cas de groupement (facultatif)
- la copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire
- une déclaration sur l'honneur du candidat pour justifier qu'il n'a pas fait l'objet d'une interdiction de concourir prévue à l'article 43 du code des marchés publics
- une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée par le candidat pour justifier qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L5212-1 à L5212-4 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés
- documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager la société.



Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
Déclaration appropriée de banque ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat ;.

Référence professionnelle et capacité technique. - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : Qualibat 5312 (installation thermique de puissance supérieure à 70 kw) ou équivalent : l'entreprise doit posséder un bureau d'études comprenant au moins un ingénieur ayant 4 ans de pratique dans la profession et un technicien d'exécution.

Marché réservé : non.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 6 mai 2013, à 17 heures.

Délai minimum de validité des offres : 150 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : C8B-3-002.

Renseignements complémentaires : reimsmétropole
C3c -Pôle Services Urbains
Bureau 110 - 1er étage - hôtel de Ville - 51 096 REIMS Cedex
De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 (17h le vendredi)
tél : 03.26.77.73.15
sur demande par télécopieur : 03.26.77.73.50
sur demande par mail : c3c.psu@reimsmetropole.fr
les candidats devront remettre leur offre sous enveloppe générale soigneusement cachetée.
L'enveloppe portera l'indication de l'opération concernée sous la forme suivante :
" Société ................ - Ne pas ouvrir - c8b-3-002 - remplacement des installations de génie climatique - 23-25 rue du Jard "
Mme la Présidente Reimsmétropole
Hôtel de Ville - pôle Services Urbains - c 3 C - bureau n°110
51096 REIMS Cedex
Dispositions particulières à la dématérialisation:
en complément des modalités classiques de déroulement de la consultation, les candidats ont la possibilité :
- de consulter et d'archiver sur leur ordinateur le dossier de consultation des entreprises (Dce) dans son intégralité ;
- de faire actede candidature et de déposer une offre par transmission électronique dans cette procédure de marché public.
Pour réaliser ces actions, les candidats devront se connecter, via Internet, à l'adresse suivante :
https://marches.reimsmetropole.fr/reimsmetropole
Un " guide d'utilisation à destination des opérateurs économiques " est mis à sa disposition sur le site dans la rubrique " aide ".

Date limite d'obtention : 6 mai 2013, à 17 heures.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 9 avril 2013.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : ReimsMétropole.
Correspondant : Mme d'andrea Emilie, direction Etudes et Travaux de bâtiment Service Génie Climatique et Gestion de l'energie Place Max Rousseaux, 51100 Reims, tél. : 03-26-77-73-28, télécopieur : 03-26-35-37-80, courriel : emilie.dandrea@mairie-reims.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Chalons en Champagne 25, rue du Lycée 51000 Chalons-en-Champagne tél. : 03-26-66-86-87 courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradmin.fr télécopieur : 03-26-21-01-87.

Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional des règlements amiables des litiges en matière de marchés publics, préfecture de Meurthe et Moselle 1 rue du préfet Claude ERIGNAC, 54038 Nancy tél. : 03-83-34-25-45 télécopieur : 03-83-34-22-24.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : tous les renseignements relatifs aux recours se trouvent sur :
http://chalons-en-champagne.tribunal-administratif.fr/ta-caa/delais-de-jugement-et-donnees-statistiques.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00