Centrale des marchés
Requalification de la rue des Eprises à Isles sur Suippe Requalification de la rue des Eprises à Isles sur Suippe adresse : CS 80036 cp : 51722 ville : Reims cedex url : http://www.grandreims.fr mel : c3c.ressources@grandreims.fr tel : 03-26...
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS 51722Reims cedex c3c.ressources@grandreims.fr 03 26 77 74 50
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires

Requalification de la rue des Eprises à Isles sur Suippe

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 4407567

Date de clôture estimée : 08/04/19
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (15/03/19)
19-40717
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 51
Annonce No 19-40717
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS.
 Correspondant : Mme la Présidente de la Communauté urbaine du Grand Reims, cs 80036 51722 Reims Cedex, tél. : 03-26-77-74-94, télécopieur : 03-26-77-74-50, courriel : c3c.ressources@grandreims.fr adresse internet : http://www.grandreims.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://marches.grandreims.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : requalification de la rue des Eprises à Isles sur Suippe.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45233140
Objets supplémentaires : 44162500
34993000.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : -FRF23.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

le présent marché a pour objet la requalification de la rue des Eprises à isles sur suippe (51110). Il se décompose en 3 lots.
durée du marché : Le marché sera conclu de la date de notification jusqu'à la réception définitive des travaux, pour une durée globale estimée à 3 mois, période de préparation de 30 jours comprise.
variantes: Les candidats doivent présenter une proposition entièrement conforme au dossier de consultation (solution de base. Mais ils peuvent également présenter, conformément à l'article 58.i du décret no 2016-360, une offre comportant des variantes qui devront respecter les exigences du cahier des clauses techniques particulières (Cctp) et de ses pièces annexes.
dans l'hypothèse où la solution de base ne serait pas présentée avec la variante, l'offre sera écartée.
le nombre de variantes pouvant être proposé par les candidats est de 3 maximum. En cas de dépôt d'un nombre de variantes supérieur à 3, toutes les variantes seront considérées comme irrégulières par le pouvoir adjudicateur, sans même qu'il soit procédé à leur examen.
les variantes sont limitées à la nature des matériaux et devront respecter les exigences minimales fixées au CCTP et préciser toute éventuelle incidence technique ou financière.
Les modalités de présentation sont similaires à celles de la solution de base. Outre les répercussions de la variante sur le montant de leur offre de base, ils indiqueront les adaptations à apporter tout en respectant les exigences minimales indiquées au Cctp.
Visite sur site : Les candidats devront obligatoirement procéder à la visite du site avant la remise des offres.
Pour ce faire, les candidats devront prendre contact avec le maître d'œuvre au 03.26.47.22.27 afin de convenir d'une date de visite individuelle, sur place. Un certificat de visite sera remis au candidat par le maître d'œuvre et devra être annexé à la réponse du candidat. L'absence de ce certificat entraînera le refus de la candidature
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : requalification de la rue des Eprises à Isles sur Suippe.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie de 5% ou garantie à première demande ou caution personnelle et solidaire.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : virement administratif
- délai global de paiement : 30 jours suivant la réception de la demande de règlement
- ordonnateur : Mme la Présidente de la Communauté urbaine du Grand Reims
- comptable public assignataire des paiements : M. le Comptable du Trésor de Reims Municipale
- l'avance est versée pour tous les marchés supérieurs à 50000 euros (H.T.) dans les conditions fixées à l'article 110 du décret du 25 mars 2016 sur les marchés Publics.
- le financement est assuré par le budget principal et les budgets annexes Eau et Assainissement de la communauté urbaine du Grand Reims (section investissement).
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : aucune forme imposée.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
Critères de sélection des candidatures : les entreprises ne présentant pas les garanties suffisantes sont susceptibles de ne pas être admises.
Situation juridique - références requises : une déclaration sur l'honneur du candidat pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et notamment qu'il est en règle au regard des articles L.5112-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés.
Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.
nota : si, pour une raison justifiée, le candidat n'est pas en mesure de produire les renseignements et documents demandés, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre moyen considéré comme approprié par l'acheteur
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
les candidats peuvent utiliser les formulaires Dc1 et Dc2 (fournis dans le dossier de consultation ou disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr), pour présenter leur candidature ou bien, répondre sur papier libre à l'ensemble des exigences prévues ci-dessous, en n'omettant pas de joindre les documents à annexer en cas de besoin.
L'Acheteur accepte que le candidat présente sa candidature sous la forme d'un document unique de marché européen (Dume) établi conformément au modèle fixé par le règlement d'exécution (Ue) 2016/7 de la Commission européenne du 5 janvier 2016 établissant le formulaire type pour le document unique de marché européen, en lieu et place des documents mentionnés. Ce document devra être rédigé en français.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - prix des prestations : 40 %;
     - valeur technique : 40 %;
     - délais d'exécution : 20 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 8 avril 2019, à 17 heures.
Délai minimum de validité des offres : 5 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : C3H9002.

Renseignements complémentaires : négociation : Dans la mesure où le choix du titulaire sera réalisé à l'issue du jeu de la concurrence, les candidats sont invités à présenter d'emblée leur meilleure offre technique et financière.
en fonction de la qualité des offres qui auront ainsi été faites à l'acheteur public, celui-ci se réservera la possibilité de négocier les offres reçues, et en informera alors les candidats par courrier, courriel ou télécopie.
Il pourra également décider de ne pas y recourir et d'attribuer le marché sur la base des offres initiales.
La négociation pourra prendre la forme d'un entretien ou d'un échange de courriers. L'ensemble des modalités des négociations seront portées à la connaissance des candidats lors de sa mise en place.
conformément aux dispositions du Décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, les négociations pourront porter sur tous les éléments de l'offre, notamment sur le prix, dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats.
lorsque les négociations seront achevées, l'offre économiquement la plus avantageuse sera déterminée par application des critères de jugement des offres pondérés présentés ci-dessus. A défaut de participation du candidat aux négociations, son offre sera analysée dans sa version initiale.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le Dossier de Consultation des Entreprises (Dce) peut être consulté et téléchargé via la plateforme de dématérialisation à l'adresse internet suivante : https://marches.grandreims.fr
Un guide d'utilisation à destination des opérateurs économiques est mis à sa disposition sur le site dans la rubrique " aide ". Les opérateurs économiques peuvent accéder librement au DCE sur le profil d'acheteur de la Communauté Urbaine du Grand Reims sans avoir besoin de renseigner préalablement leur identité. Leur inscription est facultative et gratuite. Il est cependant recommandé aux entreprises de s'identifier lors du téléchargement du DCE afin qu'elles soient directement informés par mail de toutes modifications de la consultation.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les candidats ont l'obligation de faire acte de candidature et de déposer une offre par transmission électronique dans cette procédure. Pour se faire, les candidats à la présente procédure doivent se connecter au site Internet suivant : https://marches.grandreims.fr Un guide d'utilisation à disposition des opérateurs économiques est mis à sa disposition sur le site dans la rubrique "Aide".
La remise des candidatures et des offres par télécopie, courriel ou par voie postale n'est pas admise. Le pli qui serait remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites précitées sera éliminé.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 15 mars 2019.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : 
 adresse internet : https://marches.grandreims.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : 
 adresse internet : https://marches.grandreims.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
 adresse internet : https://marches.grandreims.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Châlons en Champagne 25, rue du Lycée 51036 Châlons-en-Champagne Cedex, tél. : 03-26-66-86-87, courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr, télécopieur : 03-26-21-01-87 adresse internet : http://chalons-en-champagne.tribunal-administratif.fr.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Châlons en Champagne 25, rue du Lycée 51000 Châlons-en-Champagne Cedex, tél. : 03-26-66-86-87, courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr, télécopieur : 03-26-21-01-87 adresse internet : http://chalons-en-champagne.tribunal-administratif.fr/demarches-procedures.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 1. - voirie et réseaux divers (Vrd).
Voirie et réseaux divers (Vrd)
Informations complémentaires : le délai d'exécution des travaux sera celui sur lequel s'engagera le titulaire dans son offre. Ce dernier ne devra pas toutefois dépasser le délai plafond de 2 mois maximum (hors période de préparation de chantier)l'exécution des travaux débutera à compter de la date indiquée dans l'ordre de service prescrivant le début d'exécution, notifié au titulaire.
C.P.V. - Objet principal : 45233140.
Mots descripteurs : Eclairage public, Voirie

Lot(s) 2. - réseau d'adduction d'eau potable.
Réseau d'adduction d'eau potable
Informations complémentaires : le délai d'exécution des travaux sera celui sur lequel s'engagera le titulaire dans son offre. Ce dernier ne devra pas toutefois dépasser le délai plafond de 1 mois maximum (hors période de préparation de chantier)l'exécution des travaux débutera à compter de la date indiquée dans l'ordre de service prescrivant le début d'exécution, notifié au titulaire.
C.P.V. - Objet principal : 44162500.
Mots descripteurs : Eclairage public, Voirie

Lot(s) 3. -
Eclairage public
Informations complémentaires : le délai d'exécution des travaux sera celui sur lequel s'engagera le titulaire dans son offre. Ce dernier ne devra pas toutefois dépasser le délai plafond de 1 mois maximum (hors période de préparation de chantier et hors délai d'approvisionnement). L'exécution des travaux débutera à compter de la date indiquée dans l'ordre de service prescrivant le début d'exécution, notifié au titulaire.
C.P.V. - Objet principal : 34993000.
Mots descripteurs : Eclairage public, Voirie
Chargement en cours...

Marchés similaires

Viabilisation du secteur des Cent Arpents et du lot CO3b ZAC de Coupvray

A proximité de La Rochette 77000 Seine-et-Marne

Date de publication : 24/01/2019
Consulter

Travaux d'aménagement de trottoirs Rue de Paris et renouvellement de conduite d'eau potable

A proximité de Orléans 45000 Loiret
Procédure adaptée
Date de publication : 28/02/2019
Consulter

Travaux d'aménagement de la rue Léon Martine

A proximité de Châtenay-Malabry 92290 Hauts-de-Seine
Procédure adaptée > à 90000 € HT
Date de publication : 15/02/2019
Consulter
Vous avez une question ? Contactez-nous