Centrale des marchés
Remplacement de menuiseries extérieures dans divers bâtiments Remplacement de menuiseries extérieures dans divers bâtiments designation : Ville de Reims fax : 03-26-77-73-50 ville : Reims cedex cp : 51722 tel : 03-26-35-61-62 adresse : CS 80036 ...
Ville de Reims 51722Reims cedex 03 26 77 73 50
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Remplacement de menuiseries extérieures dans divers bâtiments

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 5163113

Date de clôture estimée : 26/02/20
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (28/01/20)
20-13787
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 51
Annonce No 20-13787
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Reims.
 Correspondant : Mme DROT Francoise, cs 80036 51722 Reims Cedex, tél. : 03-26-35-61-62, télécopieur : 03-26-77-73-50 adresse internet : https://www.reims.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : remplacement de menuiseries extérieures dans divers bâtiments.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45421000.
Lieu d'exécution : divers sites, 51100 Reims.
Code NUTS : -FRF23.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

la durée globale des travaux de l'ensemble des lots est estimée à dix-huit (18) mois à compter de la notification jusqu'à la réception définitive des travaux.
le délai d'exécution des travaux de chaque lot et de la tranche ferme du lot 3 est de cinq (5) mois maximum, comprenant la préparation de chantier, à compter de la notification du marché, valant ordre de service de démarrage des travaux.
celui de la tranche optionnelle est fixé à cinq (5) mois à compter de la notification de l'ordre de service valant affermissement et prescrivant le commencement d'exécution des travaux.
l'affermissement de la tranche optionnelle du lot 3 interviendra dans un délai de quatorze (14) mois après la réception des travaux de la tranche ferme du même lot.
l'absence d'affermissement n'ouvrira pas droit au versement d'une indemnité de dédit.
les travaux devront impérativement se dérouler durant les périodes suivantes :
Maternelle Jardelle, du 6 juillet 2020 au 14 août 2020,
élémentaire Sculpteurs Jacques, du 6 juillet 2020 au 14 août 2020,
centre Médico-Social / Espace Le Creuset, du 6 juillet 2020 au 2 octobre 2020, pour la tranche ferme.
le titulaire de chaque lot devra prévoir l'éxécution de sa prestation en autant d'interventions que le nécessitera l'avancement du chantier pour le respect des dates impératives de début et de fin de travaux
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : remplacement de menuiseries extérieures dans divers bâtiments.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 18 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie sera opérée sur les paiements à intervenir dans la limite de 5 % de ceux-ci. Celle-Ci devra être maintenue pendant toute la durée de la garantie contractuelle du marché.
à cette retenue de garantie, le titulaire pourra après accord de l'acheteur public, substituer une caution personnelle et solidaire, ou librement une garantie à première demande, conformément aux articles R2191-36 à R2191-42 du code de la commande publique.
le titulaire devra en informer l'acheteur public par lettre recommandée avec avis de réception postal.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : virement administratif
- délai global de paiement : 30 jours suivant la réception de la demande de règlement
- ordonnateur : M. le maire de la Ville de Reims
- comptable public assignataire des paiements : M. le Comptable du Trésor de Reims Municipale
- l'avance est versée pour tous les marchés supérieurs à 50000 euros (H.T.) dans les conditions fixées à l'article 87 du Code des Marchés Publics
- le financement est assuré par le budget principal de la personne publique contractante (section investissement).
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : pas d'exigence particulière.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Autres renseignements demandés : 
     - Autres renseignements demandés : l'ensemble des éléments nécessaires aux candidats pour présenter leur candidature sont déterminés au règlement de consultation.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 26 février 2020, à 17 heures.
Délai minimum de validité des offres : 5 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : R8M0001.

Renseignements complémentaires : visite obligatoire : Les candidats devront obligatoirement effectuer une visite des sites afin d'appréhender correctement les exigences du marché. Pour la réaliser et prendre rendez-vous, les candidats contacteront les personnes suivantes :
Maternelle Jardelle : Michaël BOUCLY - 03.26.35.52.80 / 06.12.52.32.03
elémentaire Sculpteurs Jacques : Yannick DIDION - 03.26.77.72.55 / 06.16.90.06.25
centre médico-social - espace Le Creuset : Romain GARNIER - 03.26.77.72.53 / 06.16.90.06.10
les visites pourront avoir lieu les 5 et 12 février matin/après-midi. L'attestation de visite remise par le maitre d'ouvrage devra être impérativement jointe à la candidature.
le Dossier de Consultation des Entreprises (Dce) doit être consulté et téléchargé via la plateforme de dématérialisation à l'adresse internet suivante : https://marches.grandreims.fr.
Il est vivement recommandé aux candidats de s'identifier lors du téléchargement du DCE afin qu'ils puissent être informés des éventuelles modifications de la consultation.
les candidats ont l'obligation de faire acte de candidature et de déposer une offre par transmission électronique. Pour se faire, les candidats à la présente procédure doivent se connecter au site Internet suivant : https://marches.grandreims.fr
Un guide d'utilisation dédié aux opérateurs économiques, est mis à sa disposition sur le site dans la rubrique "Aide".
Les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sont envoyés aux opérateurs économiques dans les meilleurs délais avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour autant qu'ils en aient fait la demande en temps utile à l'adresse suivante : https://marches.grandreims.fr - rubrique : Questions.
Date limite d'obtention : 26 février 2020, à 17 heures.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 28 janvier 2020.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
 adresse internet : https://marches.grandreims.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Châlons en Champagne 25, rue du Lycée 51000 Châlons-en-Champagne, tél. : 03-26-66-86-87, courriel : Greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr, télécopieur : 03-26-21-01-87.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : référé précontractuel, avant la signature du contrat (articles L. 551 et R. 551-1 du code de justice administrative) ;
Référé contractuel, après la signature du marché, dans les 31 jours qui suivent la date de la publication de l'avis d'attribution du contrat, ou, à défaut de la publication d'un tel avis, dans les 6 mois qui suivent la date de conclusion de celui-ci (articles L. 551-13 à L. 551-23 du code de justice administrative) ;
Recours en contestation de la validité du contrat, dans les deux mois suivant la publication de l'avis d'attribution du marché ;
Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative, selon les modalités fixées aux articles R.421-1 à R.421-7 du CJA, dans les deux mois suivant la notification de la décision susmentionnée.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 1. - remplacement de menuiseries en PVC à la maternelle Jardelle.
Remplacement de menuiseries en PVC à la maternelle Jardelle
C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Mots descripteurs : Menuiserie

Lot(s) 2. - remplacement de menuiseries en PVC à l'élémentaire Sculpteurs Jacques.
Remplacement de menuiseries en PVC à l'élémentaire Sculpteurs Jacques
C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Mots descripteurs : Menuiserie

Lot(s) 3. - remplacement de menuiseries en Aluminium au Centre Médico-Social / Espace Le Creuset.
Remplacement de menuiseries en Aluminium au Centre Médico-Social / Espace Le Creuset
C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Mots descripteurs : Menuiserie

Lot(s) 4. - remplacement de menuiseries en Aluminium à la maternelle Jardelle et à l'élémentaire Sculpteurs Jacques.
Remplacement de menuiseries en Aluminium à la maternelle Jardelle et à l'élémentaire Sculpteurs Jacques
C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Mots descripteurs : Menuiserie
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous