Centrale des marchés
51 travaux de rénovation thermique au centre de secours à Reims 51 travaux de rénovation thermique au centre de secours à Reims travaux de rénovation thermique au centre de secours de Reims Witry. code_postal : 51100 lieu : route de Witry, 51100 Reims
SDIS de la Marne 51510Fagnières marchespublics@sdis51.fr 0326262785
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

51 travaux de rénovation thermique au centre de secours à Reims

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 742300

Date de clôture estimée : 02/08/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (26/06/13)
13-113143

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SDIS de la Marne.
Correspondant : M. le président du CASDIS, route de Montmirail B.P. 10 51510 Fagnières tél. : 03-26-26-27-80 poste : 2858 télécopieur : 03-26-26-27-85 courriel : marchespublics@sdis51.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : travaux de rénovation thermique au centre de secours de Reims Witry.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45321000.

Lieu d'exécution : route de Witry, 51100 Reims.

Caractéristiques principales :
Le présent marché oncerne les travaux de rénovation thermique au centre de secours de Reims Witry, route de Witry - 51100 REIMS.
Le présent marché se décompose de 9 lots.
- lot 01 Déposes et petits travaux de maçonneries ;
- lot 02 Revêtement de façade ;
- lot 03 Bardage métallique ;
- lot 04 Menuiserie extérieures ;
- lot 05 Flocage ;
- lot 06 Plaquisterie et Faux-Plafonds ;
- lot 07 Peinture ;
- lot 08 Electricité ;
- lot 09 Chauffage, ventilation
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : le marché comporte également des prestations supplémentaires ou alternatives.
La réponse aux prestations supplémentaires ou alternatives est obligatoire.
Lot n°6 : Plaquisterie et Faux-Plafonds
Prestation supplémentaire ou alternatives n°1 : remplacement des dalles de faux-plafonds de l'école
Lot n°8 : Electricité,
Prestation supplémentaire ou alternatives n°1 : alimentation du groupe VMC sanitaires 104
Prestation supplémentaire ou alternatives n°2 : alimentation du groupe VMC sanitaires 107
Prestation supplémentaire ou alternatives n°3 : alimentation de l'extraction de la réchauffe
Lot n°9 : Chauffage, ventilation
Prestation supplémentaire ou alternatives n°1 : VMC sanitaires 104 des dortoirs
Prestation supplémentaire ou alternatives n°2 : VMC sanitaires 107 des dortoirs
Prestation supplémentaire ou alternatives n°3 : Extraction de la réchauffe.

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 18 mois à compter de la notification du marché.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
aucun
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : le candidat doit fournir :
Le document Dc1 ou la lettre de candidature (document obligatoire).
Si l'offre émane d'entreprises groupées et n'est signée que du mandataire, les habilitations que ses co-traitants lui ont données pour les représenter doivent être fournies.
Le document Dc2 ou les déclarations du candidat ci-dessous.
Déclarations sur l'honneur, en application des articles 43, 44, 44-1 et 45 du CMP
l'état annuel des certificats reçus Noti 2 (document facultatif).
Attestation d'assurances.
Attestation de pouvoir de signature pour le signataire.
Attestation de qualification (s) de l'entreprise ou titre d'études et professionnelles du candidat ou des cadres dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
Les candidats produiront une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyées d'attestation de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution.
Le candidat présentera également son chiffre d'affaire sur les 3 dernières années, ses moyens humains et matériels. Les candidats devront faire apparaître clairement les moyens matériels et humains dont ils disposent pour la réalisation de marché de même nature.
Ils pourront produire toute autre pièce qu'ils estimeront de nature à appuyer leur candidature.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix : 45 % ;
- valeur technique : 45 % ;
- délai d'exécution : 10 %.

Type de procédure : appel d'offres ouvert.

Date limite de réception des offres : 2 août 2013, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 51/19/2013.

Renseignements complémentaires : la durée globale du marché est de 18 mois.
Le délai d'exécution est de 12 mois maximum, y compris le mois de préparation et hors période de congés ou d'intempéries prévues au CCAP.
Les entreprises préciseront dans l'acte d'engagement les délais d'exécution de leur lot comprenant le délai d'approvisionnement et de réalisation des travaux. Les entrepreneurs devront préciser si les délais sont en continu ou par phase.
Le délai contractuel d'exécution commence à courir à la date de réception de l'ordre de service signé par le Maître d'ouvrage, et envoyé en recommandé avec avis de réception.
Les pièces à fournir en fin de travaux sont à transmettre au plus tard 15 jours avant la date de réception.
Les délais d'exécution ne comprennent pas les périodes d'intempéries prévues au CCAP.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : .
5.1 - transmission par courrier :
Les offres doivent être adressées par pli postal ou par porteur à l'adresse suivante :
SDIS de la Marne
Route de Montmirail Bp10
51510 FAGNIERES
Les offres des candidats sont envoyées ou transportées sous doubles enveloppes cachetées, la deuxième contenant l'offre et portant la mention :
Offre pour :
Travaux de renovation thermique au centre de secours de reims witry
Marché à procédure adaptée n° 51/19/2013
Ne pas ouvrir
Les offres sont à fournir en un exemplaire original.
Les offres envoyées par la poste devront être adressées par pli recommandé avec avis de réception.
Les offres déposées par transporteur ou autres devront être remises contre récépissé et signature du bon de réception exclusivement à l'accueil du SDIS de la Marne durant les horaires d'ouvertures suivants :
- lundi, Mardi, Mercredi et Jeudi : 8 heures-12 heures et 13h30-17 heures ;
- vendredi : 8 heures-12 heures et 13h30-16 heures
ATTENTION :
Pas de mention de la boite postale si le pli est envoye en chronopost: il devra impérativement être remis contre récépissé selon les modalités ci-dessus.
Les plis qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites précitées ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus ; ils seront renvoyés à leurs auteurs.
Le pli précité doit contenir respectivement dans une seule enveloppe, les Pièces de la candidature et les Pièces de l'offre dont le contenu est défini au présent règlement de la consultation.
5.2 - transmission électronique :
Les candidats peuvent soumissionner par voie électronique. Le site achatpublic.com assure la sécurité des transactions (rendre certaine la date de la réception, avis de réception, confidentialité des offres, authentification des signatures) sur un réseau informatique accessible à tous les candidats de façon non discriminatoire

Date d'envoi du présent avis à la publication : 21 juin 2013.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Sdis de la Marne.
Correspondant : lieutenant Thomas HUMBERT, route de Montmirail B.P. 10, 51510 Fagnières, tél. : 03-26-26-27-80, télécopieur : 03-26-26-27-85, courriel : marchespublics@sdis51.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Sdis de la Marne.
Correspondant : Mme Betty BOUCHER, route de Montmirail B.P. 10, 51510 Fagnières, tél. : 03-26-26-27-80, télécopieur : 03-26-26-27-85, courriel : marchespublics@sdis51.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Sdis de la Marne.
route de Montmirail B.P. 10, 51510 Fagnières, tél. : 03-26-26-27-80, télécopieur : 03-26-26-27-85, courriel : marchespublics@sdis51.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Châlons en Champagne 25 rue du Lycée 51000 Chalons en Champagne Tel 03 26 66 86 87 télécopieur 03 26 21 01 87.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 déposes et petits travaux de maçonnerie.
Déposes et petits travaux de maçonnerie.
Lot(s) 2 revêtement de façade.
Revêtement de façade.
Lot(s) 3 bardage métallique.
Bardage métallique.
Lot(s) 4 menuiserie extérieure.
Menuiserie extérieure.
Lot(s) 5 flocage.
Flocage.
Lot(s) 6 plaquisterie et faux-plafonds.
Plaquisterie et faux-plafonds.
Lot(s) 7 peinture.
Peinture.
Lot(s) 8 électricité.
Électricité.
Lot(s) 9 chauffage, ventilation.
Chauffage, ventilation.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00