Centrale des marchés
transfert et du dévoiement des réseaux : voix, données, images (VDI), systèmes de sécurité incendie (SSI), courants forts, à Reims Marché de travaux en vue du transfert et du dévoiement des réseaux:- Voix, Données, Images(VDI);- Systèmes de Sécurité Incendie (SSI);- Courants forts. tel : 03-26-05-68-43 mel : ce.ire@ac-rei...
Rectorat, service SPI 51082Reims ce.ire@ac-reims.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Transfert et du dévoiement des réseaux : voix, données, images (VDI), systèmes de sécurité incendie (SSI), courants forts, à Reims

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1432492

Date de clôture estimée : 22/04/15
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (12/03/15)
15-36939
Avis d'appel public à la concurrence Département(s) de publication : 51 Annonce No 15-36939 Travaux - Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Rectorat, service SPI. Correspondant : M. Creppy Cyril, Ingénieur Régional, 1 rue Navier 51082 Reims Cedex, tél. : 03-26-05-68-43, courriel : ce.ire@ac-reims.fr. Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Éducation. Objet du marché : marché de travaux en vue du transfert et du dévoiement des réseaux: - voix, Données, Images(Vdi); - systèmes de Sécurité Incendie (Ssi); - courants forts . Type de marché de travaux : exécution. CPV - Objet principal : 45314300 Objets supplémentaires : 45312100 45315300. Lieu d'exécution : 57, 57bis rue Pierre Taittinger, 51100 Reims. Code NUTS : |FR213|. L'avis implique un marché public. Caractéristiques principales : marché de travaux en vue du transfert et du dévoiement des réseaux: - voix, Données, Images(Vdi); - systèmes de Sécurité Incendie (Ssi); - courants forts Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : lot n o 1: maillage fibre optique des bâtiments et création de rocades cuivre pour la téléphonie, les besoins exprimés sont : -Nouveau cœur de réseau dans le bâtiment 18; -2 pénétrations différentes par bâtiment (Vdi); -1 câble optique par liaison (Vdi); -Création des cheminements dans les bâtiments. Lot n o 2: -déplacement de la centrale incendie du bâtiment 6 vers le bâtiment 17; -création des cheminements dans les bâtiments. le déplacement de la centrale SSI sera obligatoirement réalisé après la fermeture du campus (fin juillet 2015); lot n o 3: -reprise des alimentations électriques depuis le nouveau transformateur dans le bâtiment 18. les interventions dans le nouveau transformateur seront réalisés après la mise en service du bâtiment 18 (en attente de la date). Options : descriptions concernant les achats complémentaires : possibilité de confier aux titulaires des marchés la réalisation de prestations similaires après passation d'un ou de plusieurs marchés négociés en application de l'article 35 II 6° du Code des Marchés Publics. Refus des variantes . La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui. Prestations divisées en lots : oui. Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots. Durée du marché ou délai d'exécution : 3 mois à compter de la notification du marché. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1.e.r juin 2015. Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie pouvant être remplacée par une garantie à première demande ou par une caution personnelle et solidaire. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : origine du financement :contrat de projets État - région Champagne-Ardenne. Une avance sera accordée au titulaire selon les conditions fixées dans le cahier des charges ; Les prix seront révisables ; Les comptes seront réglés mensuellement sous la forme d'acomptes et d'un solde ; Le délai global de paiement du règlement des comptes sera fixé à 30 jours. Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : nature de l'attributaire, chaque marché sera conclu : - soit avec un entrepreneur unique ; - soit avec des entrepreneurs groupés conjoints. le mandataire du groupement conjoint sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur. chaque candidat ne pourra remettre, pour un même marché, qu'une seule offre en agissant en qualité soit de candidat individuel, soit de membre d'un groupement. L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : * Il sera fait application de l'article 53 IV 1° du Code des Marchés Publics. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro . Conditions de participation : Marché réservé : non. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire; - Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics, concernant les interdictions de soumissionner; - Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés; - Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail); - Si le candidat est établi ou domicilié à l'étranger, une déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il fournit à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, ou des documents équivalents. Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles; - Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi; - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années; - Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin; - Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché; - Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature; - Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat; - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4); - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4); - Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté. Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) : - Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail; - Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus; - Si l'attributaire est établi dans un Etat autre que la France, un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays. Autres renseignements demandés : - Autres renseignements demandés : situation juridique - références requises :La forme juridique du candidat ;En cas de groupement, sa nature et le nom du mandataire ;Le(S) lot(s) pour lequel/lesquels la candidature est déposée ;Les pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat y compris, en cas de groupement, le cas échéant, les habilitations nécessaires pour représenter les entreprises au stade de la passation du marché.Capacité économique et financière - niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) :Une déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ;Référence professionnelle et capacité technique - références requises :Les certificats de qualifications professionnelles suivants : Voir article renseignements complémentairesles certificats de qualité ci-après, délivrés par des organismes indépendants fondés sur les normes européennes : Voir article renseignements complémentairespour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s'il s'agit d'un groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques quelle que soit la nature juridique des liens existant entre ces opérateurs et lui (notamment en cas de sous-traitance). En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités des opérateurs économiques pour l'exécution du marché, le candidat produit un engagement écrit de ceux-ci.; - Autres renseignements demandés : référence professionnelle et capacité technique - niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) :Des références de réalisations déjà effectuées de moins de deux ans (minimum huit références).Des photos de réalisations déjà effectuées de moins de deux ans (minimum cinq photos).Les certificats de garantie vis-à-vis du système de câblage proposé dans son offre.pour le lot n o 1:vdiles CV de l'équipe. Nous souhaitons que le chef de projet et l'équipe restent identiques pendant la durée du projet (sauf cas de force majeure).pour le lot n o 2:ssiles qualifications APSAD installations et Cf2.Les CV de l'équipe. Nous souhaitons que le chef de projet et l'équipe restent identiques pendant la durée du projet (sauf cas de force majeure).pour le lot n o 3:cf Les qualifications E3 classe 3, Tn3 et Bt.S.Les CV de l'équipe. Nous souhaitons que le chef de projet et l'équipe restent identiques pendant la durée du projet (sauf cas de force majeure). Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération. - la valeur technique : 20 %; - le prix : 50 %; - méthodologie adoptée pour le chantier : 30 %. Type de procédure : appel d'offres ouvert. Date limite de réception des offres : 22 avril 2015, à 11 heures. Autres renseignements : Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : RECTORAT-REIMS-URCA-TRX-SP3-2015. Renseignements complémentaires : la visite des lieux est obligatoire pour remettre une offre. Une attestation sera remise lors de la visite et devra être jointe au dossier de candidature. les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que tous les documents de présentation associés. Dans le cas où les candidatures, les offres et tous les documents associés seraient issus d'une traduction en français, celle-ci sera certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté ; Unité monétaire utilisée, l'euro ; Pour l'application de la section relative aux lots ci-dessus, le candidat peut soumissionner à un seul lot, plusieurs lots ou l'ensemble des lots. Il remettra une offre par lot comportant, notamment, un acte d'engagement pour chacun d'eux ; A titre indicatif, les travaux commenceront vers juin 2015 pour une durée de 03 mois . Il ne s'agit pas d'un marché a caractère périodique ; Le marché ne s'inscrit pas dans un projet/programme financé par des fonds communautaires ; Pour le lot n o 1:vdi l'entreprise devra fournir pour la candidature : Des références de réalisations déjà effectuées de moins de deux ans (minimum huit références). des photos de réalisations déjà effectuées de moins de deux ans (minimum cinq photos). les certificats de garantie vis-à-vis du système de câblage proposé dans son offre. pour le lot n o 2:ssi l'entreprise devra fournir pour la candidature : Des références de réalisations déjà effectuées de moins de deux ans (minimum huit références). des photos de réalisations déjà effectuées de moins de deux ans (minimum cinq photos). les qualifications APSAD installations et Cf2. Pour le lot n o 3:cf l'entreprise devra fournir pour la candidature : Des références de réalisations déjà effectuées de moins de deux ans (minimum huit références). des photos de réalisations déjà effectuées de moins de deux ans (minimum cinq photos). les qualifications E3 classe 3, Tn3 et BT.S. Modalités d'ouverture des offres personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres : Non L'Ouverture des plis n'est pas publique. conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires : Le mode de retrait du dossier de consultation ne conditionne pas le choix du mode de transmission de l'offre ; Les documents de la consultation sont disponibles par voie électronique sur la plate-forme de dématérialisation (http://www.marches-publics.gouv.fr) sous la référence publique "Rectorat-Reims-Urca-Trx-Sp3-2015", après avoir installé les pré-requis techniques et avoir pris connaissance du manuel d'utilisation ; Conditions de remise des offres ou des candidatures : Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même candidat, seule est ouverte la dernière offre reçue, par voie électronique ou sur support matériel, par le maître de l'ouvrage dans le délai fixé pour la remise des offres. Les autres documents sontretournés au candidat sans être ouverts ; Si plusieurs offres électroniques sont successivement transmises par un même candidat, seule est ouverte la dernière offre reçue, l'offre rejetée est effacée des fichiers du pouvoir adjudicateur sans avoir été lue. Le candidat en est informé. la copie de sauvegarde, prévue à l'article 56 du CMP, doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible "copie de sauvegarde" ; Les candidatures ou les offres dans lesquelles un programme informatique malveillant serait détecté par le pouvoir adjudicateur ne feront pas l'objet d'une réparation, le cas échéant, la copie de sauvegarde sera ouverte. Si cette dernière comportait elle aussi un programme informatique malveillant, les candidatures ou les offres seront réputées n'avoir jamais été reçues ; Le mode de transmission des offres retenu est l'échange électronique sur la plate-forme de dématérialisation. Cependant le pouvoir adjudicateur accepterales offres transmises sous format papier ou sur un support physique électronique. dans l'hypothèse d'un envoi sur support physique électronique, les documents pour lesquels une signature est requise sont signés électroniquement selon les modalités de l'arrêté du 15 juin 2012. Un zip signé ne vaut pas signature des documents qu'il contient. En cas de fichier zippé, chaque document pour lequel une signature est requise doit être signé séparément. les offres transmises par échange électronique sur la plate-forme de dématérialisation (http://www.marches-publics.gouv.fr) sous la référence publique "Rectorat-Reims-Urca-Trx-Sp3-2015", le seront suivant les modalités précisées dans le règlement de la consultation. Date d'envoi du présent avis à la publication : 11 mars 2015. Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Rectorat de l'Académie de Reims- Service du patrimoine immobilier. Correspondant : M. Creppy Cyril,  1 rue Navier,  51082 Reims Cedex, , tél. : 03-26-05-68-43, , courriel : ce.ire@ac-reims.fr. Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Rectorat de l'Académie de Reims - Service du patrimoine immobilier. Correspondant : M. Creppy Cyril,  1 rue Navier,  51082 Reims Cedex, , tél. : 03-26-05-68-43, , courriel : ce.ire@ac-reims.fr. Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Rectorat de l'Académie de Reims- Service du patrimoine immobilier. Correspondant : M. Creppy Cyril,  1 rue Navier,  51082 Reims Cedex, , tél. : 03-26-05-68-43, , courriel : ce.ire@ac-reims.fr. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Rectorat de l'Académie de Reims - Service du patrimoine immobilier. Correspondant : M. Creppy Cyril,  1 rue Navier,  51082 Reims Cedex, , tél. : 03-26-05-68-43, , courriel : ce.ire@ac-reims.fr. Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif 25 Rue du Lycée Text_Icr_Lieu_Dit 51000 Châlons-en-Champagne, tél. : 03-26-66-86-87, courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr, télécopieur : 03-26-21-01-87 adresse internet : http://www.ta-chalons-en-champagne.juradm.fr . Organe chargé des procédures de médiation : Tribunal Administratif 25 Rue du Lycée 51000 Châlons-en-Champagne. Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : référé précontractuel : depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat (article L551-1 du Code de Justice Administrative) ; Référé contractuel : 31 jours à compter de la date de publication de l'avis d'attribution du marché (article L551-13 à L551-23 et R551-7 à R551-10 du Code de Justice Administrative) ; Recours pour excès de pouvoir : dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de rejet (articles R421-1 à R421-3 du Code de Justice Administrative) ; Recours de plein contentieux : dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité concernant l'attribution du marché. Renseignements relatifs aux lots : Lot(s) 01. - voix-Données-Images VDI. Maillage fibre optique des bâtiments et création de rocades cuivre pour la téléphonie. les besoins exprimés sont : - nouveau cœur de réseau dans le bâtiment 18; - 2 pénétrations différentes par bâtiment (Vdi); -1 câble optique par liaison (Vdi); -Création des cheminements dans les bâtiments : liaison fibre optique 48 brins n o 1:env 2200ml Liaison fibre optique 48 brins n o 2:env 2800ml Liaison fibre optique 6 brins :env 60ml Liaison fibre optique 72 brins n o 1:env500ml Liaison fibre optique 72 brins n o 2:env500ml Rocade cuivre 28 paires:env 3000ml. C.P.V. - Objet principal : 45314300 Objets supplémentaires : 45314320. Lot(s) 02. - système de Sécurité Incendie (Ssi). Déplacement de la centrale incendie du bâtiment 6 vers le bâtiment 17; création des cheminements dans les bâtiments : câble Cr1 en 1p9/10: env 9600 ml Remplacement de coffret déporté par une centrale Ssi:3 bâtiments Extension du CMSI avec 16 Lon. C.P.V. - Objet principal : 45312100. Lot(s) 03. - courants forts. Reprise des alimentations électriques depuis le nouveau transformateur dans le bâtiment 18 : câble 4x70mm2 +Pe 50mm2: 320ml Câble 5g 35mm2: 80ml Câble 4x1x240mm2 +Pe 120mm2: 140ml Câble 5g 10mm2:180ml Fourreau TPC 160:130ml Terrassement en terre végétale:170ml. C.P.V. - Objet principal : 45315300 Objets supplémentaires : 45315400 45311100
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous