Centrale des marchés
construction d’un bâtiment vestiaires/douches pour élèves compris préau, local stockage enseignants et stockage matériels Château-du-Loir construction d’un bâtiment vestiaires/douches pour élèves compris préau, local stockage enseignants et stockage matériels marché passé selon la procédure adaptée, article·28 du ...
Région des Pays de la Loire 44966Nantes
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Construction d’un bâtiment vestiaires/douches pour élèves compris préau, local stockage enseignants et stockage matériels

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1490489

Date de clôture estimée : 01/06/15
Etat : Première publication
Publié dans :
OUEST-FRANCE (05/05/15)
7119571701
Château-du-Loir
construction d’un bâtiment vestiaires/douches pour élèves compris préau, local stockage enseignants et stockage matériels
marché passé selon la procédure adaptée, article·28 du CMP.

1) Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Région des Pays de la Loire, 1, rue de la Loire, 44966 Nantes cedex 9, France.

A) Pouvoir adjudicateur : Région des Pays de la Loire.
2) Objet du marché : construction de vestiaires sportifs.

A) Lieu d'exécution : lycée Leclerc de Hauteclocque à Château-du-Loir (72).

B) Caractéristiques principales : le présent marché a pour objet la construction d’un bâtiment vestiaires/douches pour élèves compris préau, local stockage enseignants et stockage matériels (à titre indicatif, surface utile totale de la construction : 130 m2 environ).

La description des prestations et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP).

Options : chaque candidat pour les lots 1, 9, 10 devra répondre, en sus des prestations de base du cahier des charges, aux options suivantes détaillées aux articles suivants du CCTP :

Lot 01 : démolition, gros oeuvre, maçonnerie, ravalements.
7. Planchers.
7.1 Plancher neuf dalle pleine, extension.
Localisation : plancher neuf de l’ensemble des locaux en extension à l’étage et notamment : préau, sanitaires, local enseignants, en partie les vestiaires (hors plancher existant conservé de la chaufferie et hors plancher sur extérieur en débord de la chaufferie) selon les plans architecte et suivant pré-étude béton du BET BECB.
Nota : le plancher haut existant de la chaufferie est conservé en BASE.

Lot 09 : électricité et SSI.
14. Options.
14.1 Option 1 : l’entreprise devra chiffrer en option le remplacement des luminaires de type D par des luminaires à LED.
14.2 Option 2 : l’entreprise devra chiffrer en option la dépose avant travaux et la repose en fin de chantier des installations SSI et électrique du local chaufferie existant.

Lot 10 : chauffage, ventilation, plomberie.
8. Option, remplacement total du plancher haut de la chaufferie.
En option : il est prévu le remplacement total du plancher haut de la chaufferie dimensionné pour recevoir les charges de l’étage.
L’entreprise devra chiffrer en option la dépose avant travaux et la repose en fin de chantier de l'ensemble des installations de chauffage et plomberie présentes dans la chaufferie et notamment celles en plafond.
La dépose/repose des installations SSI et électrique en chaufferie est à la charge du lot 09 : électricité.

Variantes administratives et techniques : non autorisées.

3) Décomposition en lot :

Les travaux font l’objet des lots désignés ci-après :

N° du lot, désignation du lot :
Lot 00 : désamiantage.
Lot 01 : démolitions, terrassements, gros oeuvre, ravalements.
Lot 02 : charpente bois, bardage bois 2.
Lot 03 : étanchéité, couverture.
Lot 04 : menuiseries extérieures, métallerie, serrurerie 1.
Lot 05 : plâtrerie, faux-plafonds.
Lot 06 : menuiserie bois, aménagements intérieurs 4.
Lot 07 : carrelage, faïence.
Lot 08 : peinture et isolation thermique par l'extérieur.
lot 09 : électricité SSI (BET BECB).
Lot 10 : chauffage, ventilation, plomberie, sanitaires (BET BECB).
Lot 11 : VRD, aménagement des extérieurs.

Les lots sont traités par marchés séparés.

Les candidats répondant pour plusieurs lots devront obligatoirement remplir un acte d’engagement par lot.

4) Durée du marché ou délai d’exécution :
Durée prévisionnelle : 8 mois y compris la période de préparation.
Date prévisionnelle de début des prestations : juillet 2015.

5) Critères d’attribution :
Critères d'attribution du marché : le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues à l'article 53 du Code des marchés publics.
Les offres seront jugées au moyen des critères suivants :

1. Prix des prestations (pondération 60 %),

2. Valeur technique des prestations (pondération 40 %), au regard de la méthodologie envisagée pour la réalisation des travaux, les moyens consacrés (matériels, logistiques et en personnel), mesures envisagées en matière de gestion de la qualité et de prévention.

La méthode de jugement du critère «prix» sera la suivante : une fois les offres anormalement basses rejetées, le candidat présentant l’offre financière la moins disante obtiendra la note maximale et sera classé premier sur ce critère.
Les autres candidats seront notés proportionnellement en fonction de l’écart constaté entre leurs offres et l’offre la moins disante.
Toute offre financière dont le montant sera supérieur ou égal à 2 fois le montant de la moins disante, se verra attribuer la note de 0.

En cas de discordance entre les différentes indications du prix global et forfaitaire figurant dans l’offre d’un candidat, le montant HT figurant en lettres à l’acte d’engagement prévaudra sur toute autre indication.

Négociation : après examen des propositions reçues, la Région des Pays de la Loire se réserve le droit d'engager ou non des négociations avec les candidats ayant présenté les offres les plus intéressantes.

Elle se réserve également le droit de convoquer les candidats à un entretien pour un complément d’information permettant le jugement des offres.

La collectivité se réserve le droit de ne pas donner suite à la consultation.

6) Procédure : marché passé selon la procédure adaptée, article 28 du CMP.
7) Modalités essentielles de financement et de paiement : le financement est assuré sur des fonds régionaux propres.
Le mode de règlement choisi par l’administration est le virement bancaire.
Les références du ou des comptes bancaires où les paiements seront effectués doivent être précisées dans l'acte d'engagement.
Le délai maximum de paiement ne peut excéder trente jours à compter de la réception de la demande de paiement chez la maîtrise d’oeuvre.
Pour tout marché ou toute tranche supérieur à 20 000 euros HT et d’un délai d’exécution supérieur à 2 mois, une avance sera versée au titulaire, sauf renonciation de sa part, sous réserve de fourniture d’une garantie à première demande par ses soins couvrant le montant de l’avance.
Une retenue de garantie, remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire, sera prélevée sur le montant du marché.
8) Conditions de participation : se reporter au règlement de la consultation.

Visite des lieux, obligatoire se reporter à l’article 11 du RC.

9) Conditions de délai :
Date limite de remise des offres : le 1er juin 2015 à 16 h 00.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

10) Obtention du dossier de consultation (gratuit) : dossier entièrement téléchargeable sur le site de la Région : https://marchespublics.paysdelaloire.fr sous la référence 72MA-10D00159-TRX.

11) Adresse où doivent être transmises les offres :
Les offres sont remises :
- sous forme dématérialisée à l’adresse : https://marchespublics.paysdelaloire.fr selon les dispositions des articles 6.3 et 6.4 du présent règlement de la consultation,
- sous forme «papier» dans une seule enveloppe fermée avec les mentions suivantes : «Ne pas ouvrir», «MAPA», «Lycée Leclerc de Hauteclocque», «Opération
n° 10D00159, construction vestiaires sportifs», «à transmettre à la DPI, pôle patrimoine du Mans», lot n° et intitulé, «nom de l’entreprise», et doivent être envoyées ou déposées à l'adresse suivante : Région des Pays de la Loire, Direction du patrimoine immobilier, pôle patrimoine du Mans, 83, boulevard Marie-et-Alexandre-Oyon, CS 95801, 72058 Le Mans cedex 2.

Les réceptions sont assurées, du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00.

Les offres devront parvenir à destination à l'adresse indiquée avant la date et l’heure limites.

Tout envoi par La Poste, ou par tout autre service coursier, sera adressé par pli recommandé avec avis de réception.

12) Obtention des documents : le DCE est disponible sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics de la Région des Pays de la Loire, à l’adresse suivante : https://marchespublics.paysdelaloire.fr
sous la référence 72MA-10D00159-TRX.

Les documents peuvent également être obtenus en envoyant une demande par courrier ou par mail à l’adresse suivante : Région des Pays de la Loire, Direction des finances, du contrôle et des marchés, service des marchés publics, 1, rue de la Loire, 44966 Nantes cedex 9, demandedce@paysdelaloire.fr

13) Renseignements complémentaires : les renseignements complémentaires qui seraient nécessaires à la préparation des propositions peuvent être demandés au plus tard le 26 mai 2015.

Toutes les demandes sont à formuler par le biais de la plateforme :
https://marchespublics.paysdelaloire.fr
secrétariat du service des marchés publics : 02 28 20 58 38.


14) Recours et litiges :
Instance chargée des procédures de recours et service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours : le droit français est seul applicable.
Le tribunal compétent est : le tribunal administratif de Nantes, 6, allée de l’Île-Gloriette, BP 24111, 44041 Nantes cedex. Téléphone 02 40 99 46 00. Télécopie 02.40.99.46.58. Courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr
http://nantes.tribunal-administratif.fr
Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics de Nantes (CCIRA), Direccte, immeuble Skyline, 22, mail Pablo-Picasso, BP 24209, 44042 Nantes cedex 1. Téléphone 02 53 46 79 14. Télécopie 02.53.46.79.98.

15) Date d’envoi à la publication : le 29 avril 2015.
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00