Centrale des marchés
Transfert de la formation Bac Pro MELEC dans l'ancienne demi-pension du lycée Nelson Mandela Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : REGION NOUVELLE-AQUITAINE Correspondant : Mme Karine TARDY, REGION NOUVELLE-AQUITAINE, 14 rue François de Sourdis, 33000 Bordeaux, ...
Région Nouvelle Aquitaine 33000
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires

Transfert de la formation Bac Pro MELEC dans l'ancienne demi-pension du lycée Nelson Mandela

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 4241121

Date de clôture estimée : 04/02/19
Etat : Première publication
Publié dans :
MarchésOnline (11/01/19)
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : REGION NOUVELLE-AQUITAINE
Correspondant : Mme Karine TARDY, REGION NOUVELLE-AQUITAINE, 14 rue François de Sourdis, 33000 Bordeaux, adresse internet : https://www.nouvelle-aquitaine.fr/


Objet du marché : Lycée Nelson Mandela à Poitiers - Transfert de la formation Bac Pro MELEC dans l'ancienne demi-pension - Marché de travaux - 8 lots


Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
Objet principal : 45000000
Code NUTS : FRI34
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : non
Lycée Nelson Mandela à Poitiers - Transfert de la formation Bac Pro MELEC dans l'ancienne demi-pension - Marché de travaux - 8 lots
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots
Nombre de candidats :
Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue (procédure négociée, dialogue compétitif) : Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier : NON
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 04 février 2019 à 12 h 00

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2018P000T10528
Date d'envoi du présent avis à la publication : 10 janvier 2019
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet : https://demat-ampa.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=24650&orgAcronyme=cr-aquitaine
Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX, 9 rue Tastet, 33000 Bordeaux, tél. : 05 56 99 38 00, télécopieur : 05 56 24 39 03, courriel : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX, 9 rue Tastet, 33063 Bordeaux, tél. : 05 56 99 38 00, télécopieur : 05 56 24 39 03, courriel : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Démolition - Gros oeuvre
Démolition - Gros oeuvre
C.P.V. - : Objet principal : 45223220
Durée du lot ou délai d'exécution : 5 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 2 Menuiserie extérieure - Serrurerie
Menuiserie extérieure - Serrurerie
C.P.V. - : Objet principal : 45421000
Durée du lot ou délai d'exécution : 5 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 3 Cloison - Faux-plafond - Menuiserie
Cloison - Faux-plafond - Menuiserie
C.P.V. - : Objet principal : 45410000
Durée du lot ou délai d'exécution : 5 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 4 Peinture - Sol souple - Carrelage
Peinture - Sol souple - Carrelage
C.P.V. - : Objet principal : 45442100
Lot(s) 5 Résine de sol
Résine de sol
C.P.V. - : Objet principal : 45432130
Durée du lot ou délai d'exécution : 5 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 6 Electricité - Courants forts et faibles
Electricité - Courants forts et faibles
C.P.V. - : Objet principal : 45311000
Durée du lot ou délai d'exécution : 5 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 7 Chauffage - Ventilation - Plomberie
Chauffage - Ventilation - Plomberie
C.P.V. - : Objet principal : 45331100
Durée du lot ou délai d'exécution : 5 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 8 Ascenseur
Ascenseur
C.P.V. - : Objet principal : 45313100
Durée du lot ou délai d'exécution : 5 mois à compter de la notification du marché
Chargement en cours...

Marchés similaires

Restructuration extension de la demi-pension du collège Masséot Abaquesne à BOOS

A proximité de Rouen 76000 Seine-Maritime
Procédure adaptée > à 90000 € HT
Date de publication : 21/12/2018
Consulter

Creation D'Un Internat, D'Une Demi-Pension, De Locaux Et Logements De Fonction Et D'Un Equipement Sportif Au College Pierre Brossolette A Bondy

A proximité de Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis
Procédure adaptée > à 90000 € HT
Date de publication : 16/12/2018
Consulter

Lycée Nelson Mandela à Poitiers - Transfert de la formation Bac Pro MELEC dans l'ancienne demi-pension - Marché de travaux - 8 lots -AI

A proximité de Vienne
Procédure adaptée
Date de publication : 10/01/2019
Consulter

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00