Centrale des marchés
FRAC-Artothèque du Limousin (87) - aménagement intérieur et traitement de la façade du bâtiment Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : REGION NOUVELLE AQUITAINE Correspondant : Mme Françoise RENOUX, REGION NOUVELLE AQUITAINE, 14, rue François de Sourdis, 33000 ...
Région Nouvelle Aquitaine
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

FRAC-Artothèque du Limousin (87) - aménagement intérieur et traitement de la façade du bâtiment

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 5028254

Date de clôture estimée : 15/01/20
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (21/11/19)
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : REGION NOUVELLE AQUITAINE
Correspondant : Mme Françoise RENOUX, REGION NOUVELLE AQUITAINE, 14, rue François de Sourdis, 33000 Bordeaux, adresse internet : https://www.nouvelle-aquitaine.fr, adresse internet du profil acheteur : https://demat-ampa.fr


Objet du marché : FOND REGIONAL D'ART CONTEMPORAIN (FRAC) - ARTOTHEQUE DU LIMOUSIN (87) - Aménagement intérieur et traitement de la façade du bâtiment - Marché de travaux en 12 séparés


Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
Objet principal : 45000000
Code NUTS : FRI
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : non
FOND REGIONAL D'ART CONTEMPORAIN (FRAC) - ARTOTHEQUE DU LIMOUSIN (87) - Aménagement intérieur et traitement de la façade du bâtiment - Marché de travaux en 12 séparés
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots
Nombre de candidats :
Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue (procédure négociée, dialogue compétitif) : Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier : NON
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 15 janvier 2020 à 12 h 00

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2019L000T09272
Date d'envoi du présent avis à la publication : 20 novembre 2019
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet : https://demat-ampa.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=31575&orgAcronyme=cr-aquitaine
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Bordeaux, 9, rue Tastet, 33063 Bordeaux, tél. : 05 56 99 38 00, télécopieur : 05 56 24 39 03, courriel : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr, adresse internet : http://bordeaux.tribunal-administratif.fr/
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Bordeaux
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Gros-oeuvre - Charpente métallique Intervention sur ouvrages extérieurs
Gros-oeuvre - Charpente métallique Intervention sur ouvrages extérieurs
C.P.V. - : Objet principal : 45223220
Durée du lot ou délai d'exécution : 15 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 2 Menuiseries extérieures
Menuiseries extérieures
C.P.V. - : Objet principal : 45421000
Durée du lot ou délai d'exécution : 15 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 3 Cloisons - doublages - faux-plafonds
Cloisons - doublages - faux-plafonds
C.P.V. - : Objet principal : 45410000
Durée du lot ou délai d'exécution : 15 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 4 Serrurerie - Métallerie - Serrurerie scénique
Serrurerie - Métallerie - Serrurerie scénique
PSE N° 6 : Organes d'ouvertures et de fermetures des portes
PSE N° 5 : Palan motorisé
C.P.V. - : Objet principal : 44316500
Durée du lot ou délai d'exécution : 15 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 5 Menuiseries intérieures
Menuiseries intérieures
PSE N° 7 : Organes d'ouvertures et de fermetures - Détail des portes - Tableau de portes
C.P.V. - : Objet principal : 45421000
Durée du lot ou délai d'exécution : 15 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 6 Revêtements de sols - Faïences
Revêtements de sols - Faïences
PSE N° 1 : Revêtement de sols en béton ciré dans le hall
C.P.V. - : Objet principal : 45432130
Durée du lot ou délai d'exécution : 15 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 7 Peinture
Peinture
C.P.V. - : Objet principal : 45442100
Durée du lot ou délai d'exécution : 15 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 8 Appareils élévateurs
Appareils élévateurs
C.P.V. - : Objet principal : 42416130
Durée du lot ou délai d'exécution : 15 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 9 Chauffage - Ventilation - Désenfumage- Plomberie- Sanitaires
Chauffage - Ventilation - Désenfumage- Plomberie- Sanitaires
PSE N°2 : Climatisation des salles spécifiques
PSE N°3 : Ventilation cuisine
C.P.V. - : Objet principal : 45330000
Durée du lot ou délai d'exécution : 15 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 10 Electricité - courants forts - courants faibles - éclairage scénique - boîtiers scénographique
Electricité - courants forts - courants faibles - éclairage scénique - boîtiers scénographique
PSE N° 4 : Alimentation cuisine
C.P.V. - : Objet principal : 45315600
Durée du lot ou délai d'exécution : 15 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 11 Cimaises
Cimaises
C.P.V. - : Objet principal : 45421000
Durée du lot ou délai d'exécution : 15 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 12 Grille de stockage
Grille de stockage
C.P.V. - : Objet principal : 39173000
Durée du lot ou délai d'exécution : 15 mois à compter de la notification du marché
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous