Centrale des marchés
réaménagement des locaux de la mairie Rai réaménagement des locaux de la mairie Avis d'appel public à la concurrence Maître d’ouvrage : commune de Rai, rue Trémont-de-Boisthorel, 61270 Rai. Mode de passation : p...
Mairie de Rai 61270Rai
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Réaménagement des locaux de la mairie

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 851872

Date de clôture estimée : 12/11/13
Etat : Première publication
Publié dans :
OUEST-FRANCE (16/10/13)
7091166601
Rai
réaménagement des locaux de la mairie
Avis d'appel public à la concurrence






Maître d’ouvrage : commune de Rai, rue Trémont-de-Boisthorel, 61270 Rai.
Mode de passation : procédure adaptée > à 90 000 euros HT (articles 28 et 40 du CMP).
Objet du marché : réaménagement des locaux de la mairie.
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : commune de Rai.

Pouvoir adjudicateur du marché : M. le Maire.

Travaux répartis en 8 lots :

Lot 1 : démolition maçonnerie.
Lot 2 : menuiseries extérieures.
Lot 3 : plâtrerie sèche, faux-plafond.
Lot 4 : menuiseries intérieures.
Lot 5 : électricité, VMC.
Lot 6 : plomberie, chauffage.
Lot 7 : carrelage.
Lot 8 : peinture, revêtements de sols souples.

Délai d’exécution global de l’ensemble des lots : 20 semaines (hors congés et intempéries).
Démarrage des travaux : prévu le 2 décembre 2013.
Mode d’attribution : en lots séparés, possibilités de répondre à un ou plusieurs lots.

Monnaie : l’euro.

Dossier de consultation :

- téléchargeable sur le site : http://www.ouestmarches.com
- support papier contre frais de reprographie à Recto Verso Alençon, 7, rue du Bercail, 61000 Alençon, tél. 02 33 32 26 80, fax 02.33.32.29.51, courriel : rectoverso.pro@gmail.com
La demande pourra se faire par courrier, télécopie ou e-mail.

Date limite et lieu de réception des offres : 12 novembre 2013 avant 16 h 30.
Les offres devront être envoyées par pli recommandé avec accusé de réception à : la mairie de Rai à l'attention de M. le Maire, rue Trémont-de-Boisthorel, 61270 Rai ou remises contre récépissé à la mairie de Rai.



Justificatifs à produire : voir règlement de consultation.



Modalités d’attribution (articles 52 et 53 du CMP) : les critères du choix des offres seront attribués aux entreprises mieux disantes avec décomposition de leur offre de la façon suivante :
- prix des prestations : 60 %,
- valeur technique : 20 %,
- délai d’exécution : 20 %.

Durée de validité des offres : 90 jours.



Demande de renseignements :

- d’ordres administratif et technique au maître d’oeuvre : Morin & Partenaires SAS, Sandrine Pelletier, 42, rue Saint-Jean, 61300 L’Aigle.
Tél. 02 33 24 14 18, fax 02.33.34.88.68, courriel : cabinet.morin@orange.fr
Date d’envoi de cet avis à la publication : 11 octobre 2013.
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00