Centrale des marchés
Plan de Protection contre le Risque Iinondation RATP - Station Gabriel Péri ligne 13 : Mise en place d'une protection de la trémie de descente à la station Gabriel Péri Organisme : RATP Intitulé : Plan de Protection contre le Risque Iinondation RATP - Station Gabriel Péri ligne 13 : Mise en place d'une protection de la trémie de descente à la stati...
RATP
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Plan de Protection contre le Risque Iinondation RATP - Station Gabriel Péri ligne 13 : Mise en place d'une protection de la trémie de descente à la station Gabriel Péri

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 845020

Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (09/10/13)

Organisme : RATP

Intitulé : Plan de Protection contre le Risque Iinondation RATP - Station Gabriel Péri ligne 13 : Mise en place d'une protection de la trémie de descente à la station Gabriel Péri.

Procédure : Proc.Négo.

Type de marché : Travaux

Date limite de dépôt des plis :

Description : Département de publication : 92 Hauts-de-Seine Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : RATP, 12 Av du Val de Fontenay, 94724 Fontenay sous bois cedex, 0158769403 Objet du marché : Plan de Protection contre le Risque Iinondation RATP - Station Gabriel Péri ligne 13 : Mise en place d'une protection de la trémie de descente à la station Gabriel Péri. Type d'avis : Avis d'appel public à concurrence Type de procédure : Procédure négociée Catégorie : Travaux Classification technique achats : E1 Génie civil Support(s) de parution : http://ratp.e-marchespublics.com http://www.e-marchespublics.com Date et heure limite de dépôts : Candidature : 31/10/2013 à 16 h 00 Point de contact : RATP GDI HA 13-0212 A l'attention de : Philippe Godenèche Téléphone : 01 58 76 94 03 - 06 07 52 00 50 Courrier électronique (e-mail) :philippe.godeneche ratp.fr Fax : 01 58 76 94 53 Dans le cadre de son plan de protection contre les risques d'inondations en cas de crue centennale de la Seine, la RATP met en place une protection de la trémie de descente à la station Gabriel Péri, ligne 13, par la création de deux voiles en béton armé de part et d'autre de la tranchée ouverte existante. Un recouvrement par une dalle béton armé permettra de les buttonner. Cette nouvelle structure sera ancrée dans le sol à l'aide de micropieux. Le présent appel à candidatures a donc pour objet de confier les travaux de réalisation de cet ouvrage cadre en Béton Armé. Il sera situé entre les stations Mairie de Clichy et Gabriel Peri de la ligne 13 du Métro Parisien. Quantité ou étendue du marché : L'ouvrage à réaliser enjambe les voies de la ligne 13 sur une longueur de 110 ml. La hauteur de ce dernier sera d'environ 5 m par rapport au niveau de la chaussée. La fonction première de cet ouvrage sera de reprendre la contre pression hydrostatique engendrée par une montée du niveau de la nappe en cas de crue de la Seine notamment pour éviter la déstabilisation du radier existant. Celui ci supportant les équipements de la voie. Ces travaux seront réalisés en 2 phases d'exécution, hors études : Les travaux sur site sont programmés du : Du 27 mai 2014 au 22 octobre 2014 (1ere phase) du 26 mai 2015 au 9 novembre 2015 (2e phase) Chaque phase fera l'objet d'un OS distinct. Ce délai prend également en compte les interventions des autres services RATP et autres prestations Hors lot (accompagnement électrique, etc) Contraintes Travaux avec condamnation partielle de la RD 19 (fermeture d'une largeur de voie par sens de circulation en sachant qu'il y a 2 voies par sens) Concernant la réalisation de la dalle lors de la 2e phase, les travaux au dessus de la plateforme des voies du métro seront réalisés sous consignation de l'alimentation de l'énergie de traction selon l'Instruction RATP ID53-1 relative aux mesures de sécurité à prendre par les entreprises pour l'exécution des travaux sur les lignes en exploitation. Contraintes particulières: Couverture des voies, Consignation du rail traction, Formation du personnel pour travaux au dessus des voies, Nuits courtes de travail entre 1h45 et 4h45 Travaux sous décret 94 (PPSPS). · Concernant les micropieux, longrines, voiles : travaux de jour avec 2 équipes (une par sens de circulation) distinctes par type de prestation Description des travaux Phase 1 (ouvrage cadre) Travaux de jour uniquement dans un créneau horaire entre 6h00 et 22h00 Les prestations comprennent notamment : Les études, Une mission topographique, Les installations de chantier (base vie, GBA, clôtures, panneaux de chantier, échafaudages, pompes à béton, tours d'accès). Pour les 2 sens de circulation avec une équipe distincte par prestation et par sens (les 2 équipes travaillant d'une façon simultanée) La démolition des trottoirs et des multitubulaires existant (2*110 ml de longueur par 1.20 ml de largeur environ). Le terrassement pour les pré fouilles (environ 250 m3). La réalisation des micropieux de 250 mm de diamètre environ et de 4.50 ml de longueur (une file sous chaque voile) et avec un entre axe de 2 ml environ. Soit au total 104 micropieux environ pour ancrer l'ouvrage et éviter le risque de soulèvement. La réalisation des longrines sur micropieux (2*110 ml). La réalisation des voiles BA (en béton matricé) de 40 à 50 cm d'épaisseur environ (2 linéaire de 110 ml et de 5 ml de hauteur environ. (y compris acier ou goujons en attente en tête). La réfection des multitubulaires sous trottoirs (2*110 ml avec chacune 3 à 6 fourreaux). y compris chambres de tirages (8 unités de 0.50*0.50). Le remblaiement et réfection du corps béton des trottoirs (environ 133 m3). La réfection de l'asphalte des trottoirs (environ 200 m²). L'application d'une lasure sur la paroi des voiles béton matricé. Le repli de toutes les installations y compris la base vie. Phase 2 (ouvrage cadre) Travaux de jour et de nuit De jour dans un créneau horaire entre 6h00 et 22h00 notamment pour les installations, l'étanchéité sur dalle et le complexe végétalisé) De nuit notamment pour la dépose de la couverture métallique et la réalisation de la dalle (1h45 à 4h45). Les prestations comprennent notamment : Les études, Une mission topographique, Les installations de chantier (base vie, GBA, clôtures, panneaux de chantier, échafaudages, pompes à béton, tours d'accès), La mise en place d'un portique de levage pour les modules de dalle préfabriquée La dépose de la couverture métallique cintrée existante, (110 ml de longueur par 9 ml de largeur environ), La réalisation de la dalle béton (en module préfabriqué, précontraint ou non) (110 ml de longueur par 9 ml de largeur environ), La réalisation des acrotères préfabriqués (2*110 ml par 0.50 ml de hauteur environ) La reprise des chéneaux et descentes (environ 220 ml) y compris chemisage, La réalisation d'un rechargement de répartition y compris joints de dilatation (1000 m² environ), La réalisation d'une étanchéité bicouche y compris primaire (environ 1000 m²), La réalisation d'un complexe végétalisé « tout climat » du type « green » ou équivalent (environ 1000 m²), Le repli de toutes les installations y compris la base vie. Phase 2 (hors ouvrage cadre.) Durant le même délai de la phase 2, les prestations suivantes seront également à réaliser : Le rehaussement de 3ml environ des 2 émergences « Trarieux » (environ 15 m² chacune) de la station Gabriel Péri (avec reprise du couronnement béton et remplacement du plancher caillebotis). Travaux de jour Le remplacement des éléments vitrés verticaux de la station par un vitrage « sécurit » renforcé y compris reprise des feuillures d'assises périphériques (environ 40 m²) Travaux de nuit avec couverture des voies Principales conditions financières et dispositions en matière de paiement : Financement sur fond RATP Paiement RATP. Marché sur prix unitaires, les prix seront fermes. Paiement à 60 jours à compter de l'émission de la facture acceptée par la RATP, comportant les mentions légales et contractuelles obligatoires. Retenue de garantie de 5% exigée avec possibilité de substitution par une caution bancaire à l'initiative du titulaire. Groupement d'entreprises: Au stade de la constitution de leur candidature, les candidats ont la faculté de se présenter en groupement. Dans ce cas, ils devront préciser la forme du groupement constitué et désigner le mandataire du groupement. Dans ce cas, ils devront préciser la forme du groupement constitué (conjoint avec mandataire solidaire ou solidaire), et désigner le mandataire du groupement, étant précisé que la composition du groupement n'est plus susceptible d'évoluer par la suite. Le mandataire assurera la coordination des prestations. Par ailleurs, les candidats sont informés qu'ils ne sont pas autorisés à faire acte de candidature en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements ou bien en qualité de membre de plusieurs groupements à la fois. Conditions de participation : Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession. Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Les entreprises candidates devront fournir les éléments contenus dans les imprimés DC1 (lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants) et DC2 (déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement) (ou éléments équivalents pour les candidats non établis en France). Ces éléments pourront être fournis sur papier libre ou sur les imprimés disponibles sur le site du Ministère des Finances à l'adresse suivante : http://www.bercy.gouv.fr/formulaires/daj/daj_dc.htm Dans le cas d'une réponse du candidat en groupement d'entreprises, l'ensemble des documents précités est à fournir par chaque co-traitant. Ces documents, certificats ou attestations sont produits en langue française. Capacité économique et financière Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Les entreprises candidates devront fournir les éléments contenus dans l'imprimé DC2 (ou éléments équivalents pour les candidats non établis en France). Les candidats qui ne sont pas en mesure de présenter les références demandées peuvent justifier de leur capacité financière par tout autre moyen (valable pour les entreprises ayant moins de trois ans d'existence). Les candidats fourniront en outre : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires relatif aux prestations objet de la procédure, réalisés au cours des 3 derniers exercices. - Structure de la société (filiales, actionnaires) Capacité technique Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Les entreprises candidates devront fournir les éléments contenus dans l'imprimé DC2 (ou éléments équivalents pour les candidats non établis en France) ainsi que les documents ci-dessous : Pour la réfection partielle des dalles des quais 1 et 2 Qualifications FNTP minimales ou tout moyen de preuve équivalent : FNTP 112 : Ouvrages d'art et de génie civil industriel (béton et acier béton) de technicité moyenne, FNTP 211 Démolition, FNTP 232 : Travaux de terrassement courant FNTP 242 : Micropieux FNTP 114 : Ouvrage en maçonnerie FNTP 122 : Ouvrage métallique de technicité courante Qualibat 3213 : Étanchéité en matériaux bitumineux en feuilles (en technicité supérieure), Qualibat 4712 : Produits verriers (technicité confirmé) Les candidats doivent présenter l'ensemble des qualifications A défaut les candidats peuvent démontrer qu'ils disposent des capacités techniques requises en présentant notamment la liste des références de chantiers (CV du personnel, Ingénieur, conducteur de travaux, chef de chantier) en rapport avec la nature et l'importance du présent avis, en indiquant notamment le montant, la date et le destinataire public ou privé et exécutés au cours des cinq dernières années, ainsi que : la liste des principaux travaux exécutés au cours des 3 dernières années indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé, ainsi que les appréciations des clients ou maîtres d'ouvrages (donneurs d'ordres, personnes à contacter, téléphones,...), l'importance et la nature du matériel. Les candidats qui ne sont pas en mesure de présenter les références demandées peuvent justifier de leur capacité technique par tout autre moyen, et notamment par la présentation de titres ou de l'expérience professionnelle du(es) responsable(s). Dans le cas où le candidat demande la prise en compte des capacités d'autres entreprises, il devra justifier de leurs capacités et du fait qu'il en disposera bien pendant toute l'exécution du marché par la production soit d'un contrat soit d'un engagement écrit. Conditions de remise des candidatures : « Le candidat devra faire sa réponse par voie électronique sur la plateforme de dématérialisation http://ratp.e-marchespublics.com/. Pour cela, il devra sélectionner la consultation pour laquelle il souhaite soumissionner puis répondre. L'inscription sur cette plateforme de dématérialisation est gratuite et nécessaire pour répondre par voie électronique aux consultations. Lors de cette inscription, il est fortement conseillé au candidat de s.identifier afin d.être informé en cas de modification de la consultation. Ce dépôt donnera lieu à accusé de réception mentionnant la date et heure de réception. En cas d.envois successifs, seule sera retenue la dernière réponse déposée avant la date limite de réception des candidatures. Les réponses (candidature électronique, copie de sauvegarde) parvenues hors délai seront inscrites au registre des dépôts mais seront rejetées. Les « copies de sauvegarde » seront retournées au candidat sans avoir été examinées. Les réponses électroniques dans lesquelles un virus serait détecté ne feront pas l'objet d'une tentative de restauration. Elles seront réputées n'avoir jamais été reçues et le candidat en sera informé. Dans ce cas, les copies de sauvegarde seront examinées. Il est recommandé de recourir aux extensions de fichiers suivantes pour l.envoi des pièces de candidature et d.offre de la présente consultation : .doc, .rtf, .zip, .htm, .xls, .pdf, .jpeg, .gif, .dwg, .dgn. Les candidats qui recourraient à un format autre que ceux listés ci-dessus devront, sous peine d'irrecevabilité, mettre à disposition les moyens de lire les documents en question. Les documents transmis au format .exe ne sont pas acceptés. L'attribution du marché au candidat entraînera obligatoirement la rematérialisation de l'ensemble des pièces du marché et leur signature manuscrite. Copie de sauvegarde : Les candidats peuvent adresser à la RATP, dans les délais impartis, une copie de sauvegarde sur support physique électronique ou sur support papier. La copie de sauvegarde sera adressée par lettre recommandée avec AR à l'adresse suivante : Bureau du courrier RATP Bâtiment ESTEREL Lettre de consultation n° GDI 13-0212 PPRI Gabriel Péri L.13 À l'attention de Philippe Godenèche GDI / ESO / HA 56, rue Roger SALENGRO - 94724 FONTENAY SOUS BOIS ou remise à la RATP contre récépissé, les jours ouvrés, du lundi au vendredi de 09h à 12h et de 14h à 16h30 à l'adresse suivante : Régie Autonome des Transports Parisiens Département GDI / ESO / HA LAC VJ54 - Bureau J5018 12 avenue du Val de Fontenay - 94724 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX Lettre de consultation n° GDI 13-0212 PPRI Gabriel Péri L.13 À l'attention de Philippe GODENECHE Le candidat devra obligatoirement inscrire sur l'enveloppe la mention lisible « COPIE DE SAUVEGARDE ». Par l'intermédiaire du fournisseur de la plateforme de dématérialisation, les candidats devront se référer aux conditions générales d'utilisation et aux pré-requis techniques disponibles à l'adresse www.e-marchespublics.com. Une aide est à la disposition des candidats par téléphone au 01 72 36 55 48 ou par courriel info@dematis.com. Toute candidature qui serait remise hors délai sera déclarée irrecevable. Conditions de remise des offres : Le retour des offres par voie dématérialisée sera imposé. En conséquence, dans un deuxième temps, pour les candidatures retenues, le lien hypertexte permettant de retirer le dossier de consultation sera précisé dans la lettre/mail d'invitation à présenter une offre. Le candidat devra déposer sa réponse par voie électronique avant la date limite de remise des plis. Ce dépôt donnera lieu à accusé de réception mentionnant la date et heure de réception. En cas d'envois successifs, seule sera retenue la dernière réponse déposée avant la date limite de réception des plis. Les réponses (offre électronique, copie de sauvegarde) parvenues hors délai seront inscrites au registre des dépôts mais seront rejetées. Les « copies de sauvegarde » seront retournées au candidat sans avoir été examinées. Les réponses électroniques dans lesquelles un virus serait détecté ne feront pas l'objet d'une tentative de restauration. Elles seront réputées n'avoir jamais été reçues et le candidat en sera informé. Dans ce cas, les copies de sauvegarde seront examinées. Il est recommandé de recourir aux extensions de fichiers suivantes pour l'envoi des pièces de candidature et d'offre de la présente consultation : .doc, .rtf, .zip, .htm, .xls, .pdf, .jpeg, .gif, .dwg, .dgn. Les candidats qui recourraient à un format autre que ceux listés ci-dessus devront, sous peine d'irrecevabilité, mettre à disposition les moyens de lire les documents en question. Les documents transmis au format .exe ne sont pas acceptés. L'attribution du marché au candidat entraînera obligatoirement la rematérialisation de l'ensemble des pièces du marché et leur signature manuscrite. Copie de sauvegarde : les conditions sont identiques à celles décrites supra pour la remise des candidatures.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00