Centrale des marchés
MOP13-0081 - Mise en accessibilité de la gare de Luxembourg - Lot 1 - Installation de chantier - Génie civil Aménagement Organisme : RATP Intitulé : MOP13-0081 - Mise en accessibilité de la gare de Luxembourg - Lot 1 - Installation de chantier - Génie civil Aménagement Procédure : Proc.Négo....
RATP
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

MOP13-0081 - Mise en accessibilité de la gare de Luxembourg - Lot 1 - Installation de chantier - Génie civil Aménagement

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 673353

Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (24/04/13)

Organisme : RATP

Intitulé : MOP13-0081 - Mise en accessibilité de la gare de Luxembourg - Lot 1 - Installation de chantier - Génie civil Aménagement

Procédure : Proc.Négo.

Type de marché : Travaux

Date limite de dépôt des plis :

Description : Département de publication : 75 Paris Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : RATP, 40bis Rue Roger Salengro, 94724 Fontenay sous bois cedex, 0158770350 Objet du marché : MOP13-0081 - Mise en accessibilité de la gare de Luxembourg - Lot 1 - Installation de chantier - Génie civil Aménagement Type d'avis : Avis d'appel public à concurrence Type de procédure : Procédure négociée Catégorie : Travaux Classification technique achats : E1 Génie civil Conditions de remise des candidatures : Le candidat pourra faire sa réponse : 1- soit par voie électronique sur la plateforme de dématérialisation http://ratp.e-marchespublics.com/. Pour cela, il devra sélectionner la consultation pour laquelle il souhaite soumissionner puis répondre. L'inscription sur cette plateforme de dématérialisation est gratuite et nécessaire pour répondre par voie électronique aux consultations. Lors de cette inscription, il est fortement conseillé au candidat de s'identifier afin d'être informé en cas de modification de la consultation. Ce dépôt donnera lieu à accusé de réception mentionnant la date et heure de réception. En cas d'envois successifs, seule sera retenue la dernière réponse déposée avant la date limite de réception des candidatures. Les réponses (candidature électronique, copie de sauvegarde) parvenues hors délai seront inscrites au registre des dépôts mais seront rejetées. Les « copies de sauvegarde » seront retournées au candidat sans avoir été examinées. Les réponses électroniques dans lesquelles un virus serait détecté ne feront pas l'objet d'une tentative de restauration. Elles seront réputées n'avoir jamais été reçues et le candidat en sera informé. Dans ce cas, les copies de sauvegarde seront examinées. Il est recommandé de recourir aux extensions de fichiers suivantes pour l'envoi des pièces de candidature et d'offre de la présente consultation : .doc, .rtf, .zip, .htm, .xls, .pdf, .jpeg, .gif, .dwg, .dgn. Les candidats qui recourraient à un format autre que ceux listés ci-dessus devront, sous peine d'irrecevabilité, mettre à disposition les moyens de lire les documents en question. Les documents transmis au format .exe ne sont pas acceptés. L'attribution du marché au candidat entraînera obligatoirement la rematérialisation de l'ensemble des pièces du marché et leur signature manuscrite. Copie de sauvegarde : Les candidats peuvent adresser à la RATP, dans les délais impartis, une copie de sauvegarde sur support physique électronique ou sur support papier. La copie de sauvegarde sera adressée par lettre recommandée avec AR à l'adresse suivante : Régie Autonome des Transports Parisiens Département Maîtrise d.Ouvrage des Projets . GS/HA LAC VP 32 - Bâtiment Le Périastre - 3ème étage gauche 40 bis, rue Roger Salengro 94724 Fontenay-sous-Bois FRANCE Cette enveloppe sera envoyée par la poste, par courrier recommandé avec avis de réception, ou remise à la même adresse, immeuble Périastre, 3ème étage gauche, de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00, contre un reçu daté et signé Le candidat devra obligatoirement inscrire sur l'enveloppe la mention lisible « COPIE DE SAUVEGARDE ». Par l'intermédiaire du fournisseur de la plateforme de dématérialisation, les candidats devront se référer aux conditions générales d'utilisation et aux pré-requis techniques disponibles à l'adresse www.e-marchespublics.com. Une aide est à la disposition des candidats par téléphone au 01 72 36 55 48 ou par courriel info@dematis.com. 2- soit par courrier ou dépôt : l'ensemble des documents demandés dans le cadre du présent avis de marché sera placé dans une première enveloppe à en-tête du candidat, cachetée, et portant la mention de référence : Candidature MOP/HA n° 13-0081 «Mise en accessibilité de la garde de Luxembourg - Lot 1 - Installation de chantier - Génie civil - Aménagement » Offre de : (raison sociale de l' (des) entreprise(s)) « nom de l'entreprise » Cette enveloppe sera placée dans une seconde enveloppe fermée portant la souscription suivante : Candidature MOP/HA n° 13-0081 «Mise en accessibilité de la garde de Luxembourg - Lot 1 - Installation de chantier - Génie civil - Aménagement» Régie Autonome des Transports Parisiens Département Maîtrise d'Ouvrage des Projets - GS/HA LAC VP 32 - Bâtiment Le Périastre - 3ème étage gauche 40 bis, rue Roger Salengro 94724 Fontenay-sous-Bois FRANCE Cette enveloppe sera soit expédiée par lettre recommandée avec accusé réception, soit remise à la même adresse, immeuble Périastre, 3ème étage gauche, de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00, contre un reçu daté et signé Toute candidature qui ne sera pas remise sous double enveloppe, ou qui sera reçue après la date limite de réception indiquée à l'article IV.3.4, ne pourra pas être prise en considération. Les candidatures par télécopie ou par courriel ne sont pas admises. Conditions de remise des offres : Dans un deuxième temps, pour les candidatures retenues, le lien hypertexte permettant de retirer le dossier de consultation sera précisé dans la lettre/mail d'invitation à présenter une offre. Le candidat devra déposer sa réponse par voie électronique avant la date limite de remise des plis. Ce dépôt donnera lieu à accusé de réception mentionnant la date et heure de réception. En cas d'envois successifs, seule sera retenue la dernière réponse déposée avant la date limite de réception des plis. Les réponses (offre électronique, copie de sauvegarde) parvenues hors délai seront inscrites au registre des dépôts mais seront rejetées. Les « copies de sauvegarde » seront retournées au candidat sans avoir été examinées. Les réponses électroniques dans lesquelles un virus serait détecté ne feront pas l'objet d'une tentative de restauration. Elles seront réputées n'avoir jamais été reçues et le candidat en sera informé. Dans ce cas, les copies de sauvegarde seront examinées. Il est recommandé de recourir aux extensions de fichiers suivantes pour l'envoi des pièces de candidature et d'offre de la présente consultation : .doc, .rtf, .zip, .htm, .xls, .pdf, .jpeg, .gif, .dwg, .dgn. Les candidats qui recourraient à un format autre que ceux listés ci-dessus devront, sous peine d'irrecevabilité, mettre à disposition les moyens de lire les documents en question. Les documents transmis au format .exe ne sont pas acceptés. L'attribution du marché au candidat entraînera obligatoirement la rematérialisation de l'ensemble des pièces du marché et leur signature manuscrite. Copie de sauvegarde : les conditions sont identiques à celles décrites supra pour la remise des candidatures. Quantité ou étendue du marché : Le marché a pour objet les travaux suivants : · Les installations de chantier sur le domaine de la ville de Paris ; · Les études d'exécution ; · Les notes de calcul ; · Démolition des existants (environ 182 m3) ; · Terrassements et évacuation; · Réalisation de puits et galeries blindés pour les gaines d'ascenseurs (environ 480m3) ; · Reprise en sous-oeuvre d'ouvrage existant · Mise en oeuvre de béton de structure (environ 213m3) ; · Réalisation d'ouvrages divers (portes, trappes, grilles); · Peinture et revêtement mural. Variantes prises en considération : Non Options : Oui. Des avenants et marchés complémentaires pourront être conclus sans mise en concurrence conformément aux règles et principes en vigueur. Durée du marché ou délai d'exécution : L'exécution des travaux est entreprise dès que l'ordre est donné de les commencer et quelle que soit la période de l'année à laquelle cet ordre intervient. Les travaux doivent être terminés dans le délai global de 14 mois, à compter de la date qui est définie comme origine du délai contractuel dans l'ordre de service correspondant. A défaut d'une telle indication, la date à prendre en compte comme origine du délai contractuel est la date d'émission de l'ordre de service. Les délais ou la durée s'entendent hors période de garantie. Date prévisionnelle de début des prestations / travaux : 1er semestre 2014 Cautionnement et garanties exigés (le cas échéant) : Une retenue de garantie de 5% du montant du marché est prévue. Cette retenue de garantie pourra être remplacée par une caution personnelle et solidaire. Principales conditions financières et dispositions en matière de paiement : 1) Modalités essentielles de financement : ressources propres et ressources extérieures publiques 2) Prix révisable Modalités de paiement : paiement à 60 jours à compter de l'émission de la facture conforme aux mentions légales et contractuelles. Forme juridique que devra revêtir le groupement d'entreprises Au stade de la constitution de leur candidature, les candidats ont la faculté de se présenter en groupement. Dans ce cas, ils devront préciser la forme du groupement constitué (conjoint avec mandataire solidaire ou solidaire) et désigner le mandataire du groupement. Il est précisé que les candidats ne peuvent pas se présenter en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements. Les candidats sont informés que, pour l'attribution du marché, la RATP se réserve la possibilité de transformer la forme juridique du groupement en groupement solidaire si elle considère que cela est préférable pour la bonne exécution du marché. Conditions de participation : Les entreprises candidates devront fournir les éléments contenus dans les imprimés DC1 (lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants) et DC2 (déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement) (ou éléments équivalents pour les candidats non établis en France). Il est précisé que l'attestation sur l'honneur prévue dans l'imprimé DC1 concernant l'emploi des travailleurs handicapés n'est pas exigée dans la présente consultation. Ces éléments pourront être fournis sur papier libre ou sur les imprimés disponibles sur le site du Ministère des Finances à l'adresse suivante : http://www.bercy.gouv.fr/formulaires/daj/daj_dc.htm Dans le cas d'une réponse du candidat en groupement d'entreprises, l'ensemble des documents précités est à fournir par chaque co-traitant. Ces documents, certificats ou attestations sont produits en langue française. Capacité économique et financière Les entreprises candidates devront fournir les éléments contenus dans l'imprimé DC2 (ou éléments équivalents pour les candidats non établis en France). Les candidats qui ne sont pas en mesure de présenter les références demandées peuvent justifier de leur capacité financière par tout autre moyen (valable pour les entreprises ayant moins de trois ans d'existence) Les candidats fourniront en outre : les bilans ou extraits de bilans, les comptes de résultat et annexes des trois dernières années ainsi que la structure de la société (filiales, actionnaires) Dans le cas où le candidat demande la prise en compte des capacités d'autres entreprises, il devra justifier de leurs capacités et du fait qu'il en disposera bien pendant toute l'exécution du marché par la production soit d'un contrat soit d'un engagement écrit. Le dernier CA annuel du candidat doit représenter au moins 3 fois le montant total annuel du ou des lots estimés par la RATP pour lesquels il candidate Capacité technique Les entreprises candidates devront fournir les éléments contenus dans l'imprimé DC2 (ou éléments équivalents pour les candidats non établis en France) ainsi que les documents ci-dessous : Les certificats de qualifications professionnelles Qualibat, FNTP ou équivalents suivants : FNTP 1521 Ouvrages souterrains, réalisation en méthode conventionnelle, creusement manuel ou mécanisé FNTP 2321 Ouvrages en terre / Terrassements, travaux de terrassement courants, en milieu urbain FNTP 2651 Consolidation / Etanchement des sols / Confortement, injection, traitement des sols par injection QUALIBAT 2111 Maçonnerie (technicité courante) et béton armé courant QUALIBAT 4411 Serrurerie-métallerie (technicité courante) QUALIBAT 6111 Peinture et ravalement (technicité courante) - Liste des principales fournitures ou des principaux services fournis /des travaux exécutés au cours des 3 dernières années indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé, - Description des effectifs du candidat, de l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années. Les candidats qui ne sont pas en mesure de présenter les références demandées peuvent justifier de leur capacité technique par tout autre moyen, et notamment par la présentation de titres ou de l'expérience professionnelle du(es) responsable(s). Dans le cas où le candidat demande la prise en compte des capacités d'autres entreprises, il devra justifier de leurs capacités et du fait qu'il en disposera bien pendant toute l'exécution du marché par la production soit d'un contrat soit d'un engagement écrit. La RATP pourra apprécier la capacité technique des candidats à réaliser la prestation sur la base des évaluations portant sur des prestations similaires. Langue pouvant être utilisée dans l'offre ou la demande de participation : le français exclusivement Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges. Support(s) de parution : http://ratp.e-marchespublics.com http://www.e-marchespublics.com Date et heure limite de dépôts : Candidature : 24/05/2013 à 12 h 00

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00