Centrale des marchés
Création du centre national des phares à Brest Brest marché de travaux pour la création du centre national des phares à Brest PROCÉDURE FORMALISÉE I - Pouvoir adjudicateur : Nom et adresses : Société d'aménagement du Finistère (SAFI...
Société d'aménagement du Finistère (SAFI), au nom et pour le compte du Conseil départemental du Finistère 29018Quimper cedex Virginie.perrot@safi29.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires

Création du centre national des phares à Brest

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 5028673

Date de clôture estimée : 17/12/19
Etat : Première publication
Publié dans :
OUEST-FRANCE (22/11/19)
7215171801
Brest
marché de travaux pour la création du centre national des phares à Brest
PROCÉDURE FORMALISÉE
I - Pouvoir adjudicateur :
Nom et adresses : Société d'aménagement du Finistère (SAFI), au nom et pour le compte du Conseil départemental du Finistère, 4, rue du 19-Mars-1962, F-29018 Quimper cedex. Courriel : Virginie.perrot@safi29.fr
Code NUTS : FRH02.
Adresse principale : https://www.safi29.fr
Adresse du profil d'acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Communication :
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_
detail.do?PCSLID=CSL_2019_xiQ-MIC1Wq
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : le ou les point(s) de contact susmentionné(s).
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : par voie électronique via :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_xiQ-MIC1Wq au(x) point(s) de contact susmentionné(s).
Type de pouvoir adjudicateur : autorité régionale ou locale.
Activité principale : services généraux des administrations publiques.
Section II : Objet
Intitulé : marché de travaux pour la création du centre national des phares à Brest.
Numéro de référence : SAFI-CD VPE241019.
Code CPV principal : 45000000.
Type de marché : travaux.
Description succincte : le projet du Centre National des Phares, porté par le Conseil départemental du Finistère, consiste à créer différents espaces d'exposition et de médiation, valorisant le domaine des phares et balises au sein d'une ancienne criée située sur le port de Brest avec 740 m2 de surface créés et 1 680 m2 de travaux de restructuration. Cette opération de travaux est divisée en 22 lots. La présente consultation concerne uniquement les lots 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 15 et 16. Le lot 01 est attribué et en cours d'exécution. Les lots 11 et 13 font l'objet d'une consultation en parallèle en procédure adaptée. Les Lots scénographiques 17 à 22 seront lancés dans le cadre d'une consultation ultérieure.
Ce marché est divisé en lots : oui, il est possible de soumettre des offres pour tous les lots.
Informations communes sur les lots :
Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRH02.
Critères d'attribution : le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.
Durée en mois : 20.
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non.
Des variantes seront prises en considération : non.
Options : non.
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non.
Description par lot
Intitulé :
Lot 02 : installations de chantier, démolitions, confortement structurel, fondations, gros-oeuvre, finition sols béton.
Code(s) CPV additionnel(s) : 45110000.
Valeur estimée hors TVA : 1 606 206 euros.
Intitulé :
Lot 03 : structure métallique, couverture.
Code(s) CPV additionnel(s) : 45223000.
Valeur estimée hors TVA : 185 960 euros.
Intitulé :
Lot 04 : étanchéité.
Code(s) CPV additionnel(s) : 45300000.
Valeur estimée hors TVA : 135 799 euros.
Intitulé :
Lot 05 : façade : menuiseries extérieures et vêture.
Code(s) CPV additionnel(s) : 45421000.
Valeur estimée hors TVA : 650 582 euros.
Intitulé :
Lot 06 : menuiseries intérieures.
Code(s) CPV additionnel(s) : 45420000.
Valeur estimée hors TVA : 150 610 euros.
Intitulé :
Lot 07 : cloisons, doublages.
Code(s) CPV additionnel(s) : 45421152.
Valeur estimée hors TVA : 246 221 euros.
Intitulé :
Lot 08 : faux plafonds.
Code(s) CPV additionnel(s) : 45421000.
Valeur estimée hors TVA : 234 020 euros.
Intitulé :
Lot 09 : revêtements de sols, carrelage.
Code(s) CPV additionnel(s) : 45430000.
Valeur estimée hors TVA : 148 856 euros.
Intitulé :
Lot 10 : peinture.
Code(s) CPV additionnel(s) : 45442100.
Valeur estimée hors TVA : 130 454 euros.
Intitulé :
Lot 12 : CVCD.
Code(s) CPV additionnel(s) : 45331000.
Valeur estimée hors TVA : 561 830 euros.
Intitulé :
Lot 14 : électricité CFO/CFA.
Code(s) CPV additionnel(s) : 45311000.
Valeur estimée hors TVA : 560 730 euros.
Intitulé :
Lot 15 : appareils élévateurs.
Code(s) CPV additionnel(s) : 45313100.
Valeur estimée hors TVA : 158 334 euros.
Intitulé :
Lot 16 : VRD, aménagements extérieurs.
Code(s) CPV additionnel(s) : 45200000.
Valeur estimée hors TVA : 307 727 euros.
Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
Conditions de participation : habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession.
Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection :
Les pièces permettant l'évaluation de leur expérience : liste des chantiers des 5 dernières années avec coût de ces interventions, lieu d'exécution des travaux, année d'achèvement, indication du maître d'ouvrage et décomposition des principales prestations rentrant dans ces travaux, ce listing pourra être appuyé d'attestations de bonne exécution par les maîtres d'ouvrage y correspondant pour les travaux les plus importants. Chiffre d'affaires des 3 dernières années.
Capacité technique et professionnelle :
Liste et description succincte des critères de sélection :
- Capacités professionnelles : le pouvoir adjudicateur précise que la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle Qualibat ou équivalent ou par des références de travaux détaillées et précises attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
- Capacités techniques : liste de l'ensemble du matériel et outillage possédé par l'entreprise pour des chantiers de même nature et des effectifs moyens annuels de l'entreprise dans laquelle sera précisé le personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peuvent être effectuées par le dispositif marché public simplifié sur présentation du numéro de Siret : non.
Section IV : Procédures
Type de procédure : ouverte.
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui.
Renseignements d'ordre administratif
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 17 décembre 2019 à 12 h 00.
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation : français.
Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :
Durée en mois : 6 (à compter de la date limite de réception des offres).
Modalités d'ouverture des offres :
Date : 17 décembre 2019 à 14 h 00.
Section VI : Renseignements complémentaires
Renouvellement : il ne s'agit pas d'un marché renouvelable.
Informations complémentaires : chaque candidat ou chaque membre de l'équipe candidate devra produire dans le cadre de la remise du dossier de candidature, les pièces suivantes :
- une lettre de candidature (DC1 ou équivalent),
- une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies aux articles L.2141-1 à L.2141-5 et articles L.2141-7 à L.2141-11 du Code de la commande publique et qu'il est en règle au regard des articles L.1512-1 à L.1512-11 du Code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés,
- l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle et décennale.
La présente consultation intègre une clause obligatoire d'insertion professionnelle visant à promouvoir l'emploi de personnes considérées comme prioritaires au regard des politiques publiques de l'emploi en vertu des règles relatives à la passation et l'exécution des marchés publics issues des articles L.2112-2 et L.2112-4 du Code de la commande publique. Les conditions d'application sont consignées dans le règlement de la consultation et son annexe. Les conditions complètes de recevabilité, de remise et de jugement des candidatures et des offres sont précisées dans le règlement de consultation. La durée d'exécution des marchés à compter de la date fixée par l'ordre de service précisant la date de démarrage des prestations est de 20 mois. Elle comprend la période de préparation, le délai d'exécution des travaux, l'amenée et le repli des installations, les opérations préalables à la réception, les congés légaux, les jours d'intempéries prévisibles. Le dossier de consultation est intégralement dématérialisé, il est disponible sur la plateforme de téléchargement à l'adresse suivante : http://safi.achatpublic.com sous la référence SAFI-CD 241019 (tout échange électronique se fera également via la plateforme de téléchargement). Le démarrage prévisionnel des prestations est prévu en février 2020.
Numéro d'annonce attribué à votre avis par le JOUE : 2019/S224-548604.
Procédures de recours
Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif de Rennes, 3, contour de la Motte, F-35000 Rennes.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours : tribunal administratif de Rennes, 3, contour de la Motte, F-35000 Rennes.
Date d'envoi du présent avis : 15 novembre 2019.
Chargement en cours...

Marchés similaires

ST REMY DU PLAIN_Construction de 5 maisons locatives et rénovation d'un logement en salle associative et logement_2017CN40_Relance de lots

A proximité de Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
Procédure adaptée
Date de publication : 19/11/2019
Consulter

Le présent marché concerne des travaux d'aménagement et de mise en accessibilité d'une maison médicale dans une ancienne crèche municipale

A proximité de Louveciennes 78430 Yvelines
Procédure adaptée > à 90000 € HT
Date de publication : 12/11/2019
Consulter

Petits travaux d’électricité et de faux-plafonds hors programme de maintenance dans les EPLE, îles de loisirs et autres bâtiments régionaux de Paris et du Val d’Oise

A proximité de Paris
Appel d'offre ouvert
Date de publication : 05/11/2019
Consulter
Vous avez une question ? Contactez-nous