Opac de Quimper Cornaille
Remplacement de 3·ascenseurs, place d'Écosse, Quimper
Procédure adaptée
I. Identification de l'organisme qui passe le marché : Opac de Quimper-Cornouaille.
Informations d'adresse : 85, rue de Kergestin, 29334 Quimper cedex.
Téléphone +33 2 98 55 60 00.
URL profil d'acheteur :
https://www.avispublicsdebretagne.com/
II. Description du marché :
Nature de marché : marché de travaux.
Objet du marché : remplacement de 3 ascenseurs, place d'Écosse, Quimper.
Lieu d'exécution : 29000 Quimper.
III. Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : oui.
V. Durée du marché ou délai d'exécution : la durée du marché est de 15 mois.
VI. Conditions relatives au marché :
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.
VII. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Autres renseignements demandés :
Situation juridique :
- la lettre de candidature modèle DC1 ou Dume,
- la déclaration du candidat, modèle DC2 ou Dume, permettant l'évaluation des capacités professionnelles, techniques et financières du candidat,
- la copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Les attestations sur l'honneur pour justifier :
- que le candidat n'entre pas dans le cas d'interdiction de soumissionner mentionnée aux articles L.2141-1 à L.2141-14 du Code de la commande publique,
- qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées par le Code du travail,
- qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales pour l'année précédant l'année de la consultation.
Capacité économique et financière :
1. Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.
Capacité technique :
1. Une note indiquant les principales mesures prévues pour la sécurité et l'hygiène sur le chantier.
2. Les attestations de compétence en cours de validité relative à la prévention des risques amiante pour des interventions en sous-section 4 conformément à l'arrêté du 23 février 2012.
- Attestation d'encadrement de chantier.
- Attestation d'encadrement technique.
- Attestation d'encadrement mixte (opérateur/encadrant).
Et les modes opératoires dédiés à ce marché.
VIII. Type de procédure :
Type de procédure: procédure adaptée
IX. Critères d'attribution :
Critères de jugement des offres : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation.
X. Conditions de délai :
Date limite de réception des offres : 4 mai 2026, heure locale : 17 h 00.
Délai minimum de validité des offres : 12 mois.
XI. Autres renseignements : les offres peuvent uniquement être remises électroniquement.
XII. Adresses complémentaires :
Renseignement d'ordre administratif : Jennifer Mercier.
Courriel : jpeuziat@opac-cornouaille.fr
Renseignement d'ordre technique : Benoit Le Maout.
Courriel : blemaout@opac-cornouaille.fr
Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus :
Adresse internet :
https://www.avispublicsdebretagne.com/
Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes de participation peuvent être envoyées :
Adresse internet :
https://www.avispublicsdebretagne.com/
Date d'envoi à la publication : 3 avril 2026.
