Opac de Quimper-Cornouaille
Relance·- 37·logements collectifs, Moulin des Landes, Quimper
Procédure adaptée
I. Identification de l'organisme qui passe le marché :
Nom de l'organisme acheteur : Opac de Quimper-Cornouaille.
Informations d'adresse : 85, rue de Kergestin, 29334 Quimper cedex, téléphone +33 2 98 55 60 00.
Courriel : opac@opac-cornouaille.fr
URL profil d'acheteur :
https://www.avispublicsdebretagne.com/
II. Description du marché :
Nature de marché : marché de travaux.
Objet du marché : relance - 37 logements collectifs, Moulin des Landes, Quimper.
Lieu d'exécution: 29000 Quimper.
III. Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : oui.
Caractéristiques principales : relance, 37 logements collectifs, Moulin des Landes, Quimper.
IV. Renseignements relatifs aux lots :
Possibilité de présenter une offre pour : tous les lots.
Lot 01 : gros oeuvre.
Lot 02 : charpente.
Lot 03 : couverture ardoises, zinc, étanchéité.
Lot 04 : menuiseries extérieures aluminium.
Lot 05 : serrurerie.
Lot 06 : menuiseries intérieures.
Lot 07 : cloisons doublages, plafonds, plâtre.
Lot 08 : revêtement de sols.
Lot 09 : peinture.
Lot 10 : chauffage, ventilation, plomberie, sanitaire.
Lot 11 : électricité.
Lot 12 : terrassement, voirie.
Lot 13 : réseaux profonds.
Lot 14 : réseaux souples.
Lot 15 : espaces verts.
VI. Conditions relatives au marché :
Cautionnement et garanties exigés (le cas échéant) : garantie de parfait achèvement (retenue de garantie de 5 % du montant initial du lot (taxes comprises)).
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.
VII. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Autres renseignements demandés :
Situation juridique :
- la lettre de candidature modèle DC1 ou Dume,
- la déclaration du candidat, modèle DC2 ou Dume, permettant l'évaluation des capacités professionnelles, techniques et financières du candidat,
- la copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Les attestations sur l'honneur pour justifier :
- que le candidat n'entre pas dans le cas d'interdiction de soumissionner mentionnée aux articles L.2141-1 à L.2141-14 du Code de la commande publique,
- qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées par le Code du travail,
- qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales pour l'année précédant l'année de la consultation.
Capacité économique et financière :
1. déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.
Capacité technique : 1. une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
VIII. Type de procédure
Type de procédure : procédure adaptée.
IX. Critères d'attribution :
Critères de jugement des offres : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés avec leur pondération :
- prix, 60,
- le mémoire technique, 25,
- délai d'exécution, 15.
X. Conditions de délai
Date limite de réception des offres : 4 novembre 2024, heure locale 17 h 00.
Délai minimum de validité des offres : 12 mois
XI. Autres renseignements : les offres peuvent uniquement être remises électroniquement.
XII. Adresses complémentaires :
Renseignement d'ordre administratif :
Correspondant : Jennifer Mercier.
Courriel : jpeuziat@opac-cornouaille.fr
Renseignement d'ordre technique :
Correspondant : Lionel Gouadon.
Courriel : lgouadon@opac-cornouaille.fr
Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus :
Adresse internet : https://www.avispublicsdebretagne.com/
Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes de participation peuvent être envoyées :
Adresse internet : https://www.opac-cornouaille.fr/
Date d'envoie à la publication : 30 septembre 2024.
