Centrale des marchés
29 marché de travaux sur les réseaux électriques, éclairage public et communications électroniques - comité territorial de lanmeur à Quimper 29 marché de travaux sur les réseaux électriques, éclairage public et communications électroniques - comité territorial de lanmeur à Quimper marché de travaux sur les réseaux électriques, éclairage...
Syndicat Départemental D'Energie 29 29000Quimper contact@sdef.fr 02 98 10 03 10
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

29 marché de travaux sur les réseaux électriques, éclairage public et communications électroniques - comité territorial de lanmeur à Quimper

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1395729

Date de clôture estimée : 02/03/15
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (12/02/15)
15-20310

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Syndicat Départemental D'Energie 29.
Correspondant : jacques Monfort, 9 allée Sully 29000 Quimper tél. : 02-98-10-36-36 télécopieur : 02-98-10-03-10 courriel : contact@sdef.fr adresse internet : http://www.sdef.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://marches.e-megalisbretagne.org.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : marché de travaux sur les réseaux électriques, éclairage public et communications électroniques - comité territorial de Lanmeur.

Type de marché de travaux : exécution.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :

Nombre de reconductions éventuelles : 1.
Refus des variantes.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : à compter du 1er avril 2015 et jusqu'au 31 décembre 2016.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1er avril 2015.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le règlement se fera par virement au moyen d'un mandat administratif.
Le délai de paiement est prévu suivant les dispositions de l'article 98 du Code des marchés publics : les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) seront payées dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.
La rémunération de l'entrepreneur est assurée par des prix unitaires appliqués aux quantités réellement mises en oeuvre.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : en cas de groupement, la forme souhaitée par la personne responsable du marché est un groupement solidaire.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : garanties et capacités techniques et financières
Références professionnelles.



Situation juridique - références requises : lettre de candidature ou Dc1 ;
Déclaration du candidat ou Dc2 ;
Si redressement judiciaire, copie du (des) jugements ;.



Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le chiffre d'affaires global de l'entreprise et chiffre d'affaires relatifs aux travaux de même type réalisés par l'entreprise au cours des trois derniers exercices.



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : référence travaux sur les réseaux électriques (extensions, effacements, sécurisation et renforcements), éclairage public et communications électroniques en cours d'exécution ou exécutés au cours des deux dernières années pour le compte d'electricité Réseau Distribution France, de syndicats d'électrification, de communes ou d'epci en indiquant la date, le montant, la nature des travaux et le maître d'ouvrage ;
Les moyens en personnel de l'entreprise dans le domaine des travaux :
-Dans le domaine des terrassements,
-Dans le domaine du déroulage et des raccordements,
-Dans le domaine des travaux aériens.
Les moyens en matériel de l'entreprise
Qualification professionnelle : l'entreprise devra fournir copie des cartes de qualification professionnelle avec mention des qualifications fntp, qualifelec ou références équivalentes, et également l'engagement dans une démarche qualité. (Le pouvoir adjudicateur dans ce cas précise que la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat).

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4) ;
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre :
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail ;
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- le prix de l'offre : 80 % ;
- la valeur technique de l'offre : 15 % ;
- les performances en matière de protection de l'environnement : 5 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 2 mars 2015, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Renseignements complémentaires : un premier avis de publicité a été envoyé au BOAMP le 03 novembre 2014 avec une remise de plis fixée au 15 décembre 2015 à 12h.
La consultation initiale était décomposée en huit lots :
LOT 1 : CT Audierne
LOT 2 : CT Saint-Thégonnec et Commune de Pleyber-Christ
LOT 3 : CT Saint-Renan
LOT 4 : CT Taulé
LOT 5 : CT Lanmeur
LOT 6 : CT Haut Pays Bigouden (sauf commune de Plonéour Lanvern)
LOT 7 : CT Châteauneuf du Faou
LOT 8 : CT Huelgoat Carhaix
Sept des huit lots ont été attribués, la relance ne concerne que le lot 5.
En effet, suite à l'analyse des offres, le pouvoir adjudicateur a décidé de déclarer le lot 5 sans suite pour motif d'intérêt général. En effet, les offres reçues étaient très largement supérieures à l'estimatif du maître d'oeuvre et ne justifiaient pas d'une réelle concurrence entre les entreprises ayant répondu à la consultation.
Ce lot est donc relancé.
Il s'agit d'un marché à prix unitaires.
Les prestations feront l'objet d'un marché à bons de commande avec minimum et maximum suivant la définition de l'article 77 du Code des marchés publics.
Les montants s'entendent par période et sont les suivants :
CT Lanmeur :
Montant minimum : 400 000 EUR (T.T.C.)
Montant maximum : 1 600 000 EUR (T.T.C.)
Les prestations du marché sont exécutées par l'émission de bons de commande successifs, selon les besoins.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 9 février 2015.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Syndicat départemental d'énergie et d'équipement du Finistère.
9 allée Sully, 29000 Quimper, tél. : 02-98-10-36-36, télécopieur : 02-98-10-03-10, adresse internet : http://marches.e-megalisbretagne.org.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Syndicat départemental d'énergie et d'équipement du Finistère.
Correspondant : jacques Monfort, 9 allée Sully, 29000 Quimper, tél. : 02-98-10-36-36, télécopieur : 02-98-10-03-10, courriel : contact@sdef.fr.

Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif de Rennes 3 contour de la motte 35044 Rennes Cedex tél. : 02-23-21-28-28 courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : tribunal administratif de Rennes 3 contour de la motte 35044 Rennes Cedex tél. : 02-23-21-28-28 courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous