Centrale des marchés
Rénovation et extension du collège Louis et Marie Fichez à Plouescat, relance du lot 05 : cloisons sèches Plouescat Marché de travaux pour la rénovation et l’extension du collège Louis et MarieFichez à Plouescat (29). L’opération de travaux a pour objet : - la démolition des maisons Guillerm, du préa...
Société d'Aménagement du Finistère 29018Quimper benoit.chapelard@safi29.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires

Rénovation et extension du collège Louis et Marie Fichez à Plouescat, relance du lot 05 : cloisons sèches

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 4836684

Date de clôture estimée : 26/09/19
Etat : Première publication
Publié dans :
OUEST-FRANCE (31/12/30)
7209377901
MarchésOnline (04/09/19)
Plouescat
Marché de travaux pour la rénovation et l’extension du collège Louis et MarieFichez à Plouescat (29). L’opération de travaux a pour objet : - la démolition des maisons Guillerm, du préau, du modulaire G, du nord du bâtiment B (phase·1),- construction en limite ouest d'un bâtiment en structure mixte bois/béton sur 3·niveaux destiné à recevoir des salles de classes et les pôles sciences/arts plastiques et sports ainsi que le CDI, réhabilitation du bâtiment préfabriqué·D (phase·2),- la réalisation d'une extension/restructuration du bâtiment·B historique destiné à recevoir les locaux administratifs et le pôle de la vie scolaire et réhabilitation du bâtiment·F (phase·3),- la démolition du bâtiment C, des sanitaires cour est et construction d'un préau sur la cour en lien avec le restaurant scolaire existant (phase·4).Surface utile bâtiment neuf : environ 1 000 m2.Surface utile bâtiment restructuré : environ 190 m2.Cette opération est divisée en 15 lots. La présente consultation concerne uniquement le lot 05, déclaré sans suite lors de la précédente procédure du fait du désistement de l’entreprise attributaire.
Procédure adaptée

En application du Code de la commande de la publique, ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 et du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018.
1 - Identification de l’organisme qui passe le marché : Société d'Aménagement du Finistère. Correspondant : M. Philippe Beaudoux, directeur général, au nom et pour le compte du Conseil départemental du Finistère. Adresse : 4, rue du
19-Mars-1962, CS 92023, 29018 Quimper, tél. 02 98 76 21 30.
Courriel : benoit.chapelard@safi29.fr
2 - Objet du marché :
Marché de travaux pour la rénovation et l’extension du collège Louis et Marie
Fichez à Plouescat (29). L’opération de travaux a pour objet :
- la démolition des maisons Guillerm, du préau, du modulaire G, du nord du bâtiment B (phase 1),
- construction en limite ouest d'un bâtiment en structure mixte bois/béton sur 3 niveaux destiné à recevoir des salles de classes et les pôles sciences/arts plastiques et sports ainsi que le CDI, réhabilitation du bâtiment préfabriqué D (phase 2),
- la réalisation d'une extension/restructuration du bâtiment B historique destiné à recevoir les locaux administratifs et le pôle de la vie scolaire et réhabilitation du bâtiment F (phase 3),
- la démolition du bâtiment C, des sanitaires cour est et construction d'un préau sur la cour en lien avec le restaurant scolaire existant (phase 4).
Surface utile bâtiment neuf : environ 1 000 m2.
Surface utile bâtiment restructuré : environ 190 m2.
Cette opération est divisée en 15 lots. La présente consultation concerne uniquement le lot 05, déclaré sans suite lors de la précédente procédure du fait du désistement de l’entreprise attributaire.
3 - Caractéristiques principales :
La présentation de variante n’est pas autorisée.
Prestations divisées en lot : oui.
Il est possible de soumettre des offres pour un nombre maximum de lots : sans objet.
Le marché se décompose en tranche : non.
Lieu d’exécution : collège Louis et Marie Fichez à Plouescat (29).
4 - Critères d'attribution du marché :
- prix : critère affecté du coefficient de pondération de 60 % ;
- valeur technique de l’offre : critère affecté du coefficient de pondération de 40 % ; appréciée au regard du dossier technique fourni.
5 - Date limite de réception des offres : 26 septembre 2019 à 17 h 00.
6 - Remise des candidatures et des offres : les candidatures et offres seront remises par la voie électronique via le profil d’acheteur http://safi.achatpublic.com sous la référence SAFI-CD/BC28082019.
7 - Renseignements complémentaires :
Chaque candidat ou chaque membre de l'équipe candidate devra produire dans le cadre de la remise du dossier de candidature, les pièces suivantes :
- une lettre de candidature (DC1 ou équivalent),
- une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies aux articles L.2141-1 à L.2141-5 et L.2141-7 à L.2141-11 du Code de la commande publique et qu’il est en règle au regard des articles L.5212-1 à L.5212-11 du Code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés,
- l’attestation d’assurance responsabilité civile et professionnelle
Les pièces définies au règlement de consultation permettant l’évaluation de leur expérience, capacités professionnelles, techniques et financières :
- expérience : liste des chantiers des 5 dernières années avec coût de ces interventions, lieu d’exécution des travaux, année d’achèvement, indication du maitre d’ouvrage et décomposition des principales prestations rentrant dans ces travaux, ce listing pourra être appuyée d'attestations de bonne exécution par les maîtres d’ouvrage y correspondant pour les travaux les plus importants.
- capacités professionnelles : le pouvoir adjudicateur précise que la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle Qualibat ou équivalent ou par des références de travaux détaillées et précises attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
- capacités techniques : liste de l’ensemble du matériel et outillage possédé par l’entreprise pour des chantiers de même nature et des effectifs moyens annuel que l’entreprise dans lequel sera précisé le personnel d’encadrement pour chacune des 3 dernière années.
- capacités financières : chiffre d’affaires des 3 dernières années.
Les conditions complètes de recevabilité, de remise et de jugement des candidatures et des offres sont précisées dans le règlement de consultation.
La présente consultation intègre une clause obligatoire d'insertion professionnelle visant à promouvoir l'emploi de personnes considérées comme prioritaires au regard des politiques publiques de l'emploi en vertu des règles relatives à la passation et l'exécution des marchés publics. Les conditions d'application sont consignées dans le règlement de la consultation.
Le dossier de consultation ne comporte pas de prestations supplémentaires éventuelles.
La durée d'exécution du marché à compter de la date fixée par l'ordre de service précisant la date de démarrage des prestations est de 22 mois. Elle comprend la période de préparation, le délai d'exécution des travaux, l'amenée et le repli des installations, les opérations préalables à la réception, les congés, 10 jours d’intempéries. À titre indicatif, Le démarrage prévisionnel des travaux est prévu en mars 2020 et la fin contractuelle du marché (réception globale de tous les lots) est fixée au 25 août 2021.
Le dossier de consultation est intégralement dématérialisé, il est disponible via le profil d’acheteur : http://safi.achatpublic.com sous la référence
SAFI-CD/BC28082019.
8 - Renseignements d’ordre technique et administratif peuvent être obtenus : via le profil d’acheteur http://safi.achatpublic.com sous la référence
SAFI-CD/BC28082019.
9 - Nature et désignation des lots :
Lot 05 : cloisons sèches.
10 - Procédures de recours :
Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif de Rennes, 3, contour de la Motte, 35000 Rennes, tél. 02 23 21 28 28.
Télécopieur 02.99.63.56.84.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : tribunal administratif de Rennes, 3, contour de la Motte, 35000 Rennes, tél. 02 23 21 28 28, télécopieur 02.99.63.56.84.
11 - Date d'envoi du présent avis à la publication : 28 août 2019.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous