Quimper
remplacement de robinetteries année 2025
Procédure adaptée
Identification de l'organisme qui passe le marché :
Nom de l'organisme acheteur : Opac de Quimper-Cornouaille.
Informations d'adresse : 85, rue de Kergestin, 29334 Quimper cedex.
Courriel : opac@opac-cornouaille.fr
URL pouvoir adjudicateur : https://www.opac-cornouaille.fr/
URL profil d'acheteur : https://www.avispublicsdebretagne.com/
II. Description du marché :
Nature de marché : marché de travaux.
Objet du marché : remplacement de robinetteries année 2025.
Lieu d'exécution : Finistère.
III. Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : oui.
IV. Renseignements relatifs aux lots :
Possibilité de présenter une offre pour : tous les lots.
1 - Quimper Agglomération Ouest (94 logements).
2 - Quimper agglomération Est (123 logements).
3 - Sud du Finistère (109 logements).
4 - Sud Ouest et Centre Finistère (34 logements).
V. Durée du marché ou délai d'exécution : à compter du 1er juin 2025 jusqu'au 31 décembre 2025.
VI. Conditions relatives au marché :
Cautionnement et garanties exigés (le cas échéant) : garantie de parfait achèvement (retenue de garantie de 5 % du montant initial du lot (taxes comprises)).
VII. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Autres renseignements demandés :
Situation juridique :
- la lettre de candidature modèle DC1 ou Dume,
- la déclaration du candidat, modèle DC2 ou Dume, permettant l'évaluation des capacités professionnelles, techniques et financières du candidat,
- la copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,
- les attestations sur l'honneur pour justifier :
- que le candidat n'entre pas dans le cas d'interdiction de soumissionner mentionnée aux articles L.2141-1 à L.2141-14 du Code de la commande publique,
- qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées par le Code du travail,
- qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales pour l'année précédant l'année de la consultation.
Capacité économique et financière :
1. Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.
Capacité technique :
1. Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
VIII. Type de procédure :
Type de procédure : procédure adaptée.
IX. Critères d'attribution :
Critères de jugement des offres : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés avec leur pondération :
- le prix des prestations, 40,
- le mémoire technique, les moyens et références, 20,
- délai d'exécution, 40.
X. Conditions de délai :
Date limite de réception des offres : 12 mai 2025, heure locale : 17 h 00.
Délai minimum de validité des offres : 12 mois.
XI. Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : ROB2025.
Renseignements complémentaires : les offres peuvent uniquement être remises électroniquement.
XII. Adresses complémentaires :
Renseignement d'ordre administratif:
Correspondant : Jennifer Mercier. Courriel : jpeuziat@opac-cornouaille.fr
Renseignement d'ordre technique :
Correspondant : Jean Jacques Pot. Courriel : jjpot@opac-cornouaille.fr
Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus :
Adresse internet : https://www.avispublicsdebretagne.com/
Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes de participation peuvent être envoyées :
Adresse internet : https://www.opac-cornouaille.fr/
