Centrale des marchés
56 Travaux de réhabilitation des réseaux d'assainissement sur Quiberon 56 Travaux de réhabilitation des réseaux d'assainissement sur Quiberon travaux de réhabilitation des réseaux d'assainissement sur Quiberon, dixième étape. code_postal : 56170 lieu : -Village de...
Auray Quiberon Terre Atlantique 56404Auray 0297291869
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

56 Travaux de réhabilitation des réseaux d'assainissement sur Quiberon

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1193997

Date de clôture estimée : 23/09/14
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (13/08/14)
14-123872

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Auray Quiberon Terre Atlantique.
Correspondant : M. le président, rue du Danemark. B.P. 70447 56404 Auray Cedex tél. : 02-97-29-18-69 télécopieur : 02-97-29-18-69.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://www.emgalisbretagne.org.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) de l'entité adjudicatrice : Eau.

Objet du marché : travaux de réhabilitation des réseaux d'assainissement sur Quiberon, dixième étape.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45232410.

Lieu d'exécution : -Village de Kerné. rue du Levant, rue du Petit Pont d'eau, rue du Manémeur, rue de Port Maria.-Route de Kerné, rue d'armorique, 56170 Quiberon.

Code NUTS : FR524.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
Les secteurs concernés par les travaux de réhabilitation sont les suivants :
- village de Kerné ;
- rue du Levant ;
- rue du Petit Pont d'eau ;
- rue du Manémeur ;
- rue de Port Maria.
Les secteurs concernés par les travaux de renouvellement sont les suivants :
- route de Kerné ;
- rue d'armorique
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) .
Travaux de renouvellement en tranchée ouverte
- fourniture et pose de canalisations de branchements pvc dn 160 mm : 150 mètres ;
- fourniture et pose de culottes de branchements pour collecteur pvc dn 200 mm : 28 u ;
- fourniture et pose de boîtes de branchement DN intérieur 250 mm en PVC : 8 u ;
- fourniture de tampons fonte pour regard de branchement DN 250 mm : 8 u ;
- fourniture et pose de canalisations en pvc dn 200 mm : 360 mètres ;
- regards de visite en béton  1000 mm : 9 u ;
- fourniture de tampons fonte à basculement sur rotule type voirie, classe d " trafic intense ", dn 600 mm : 9 u
Travaux de réhabilitation par l'intérieur
- remise à niveau de tampons : 2 u ;
- construction de boîtes de branchement : 5 u ;
- nettoyage de la conduite : 330 ml ;
- fourniture et mise en oeuvre, polymérisation d'un chemisage court (300ml) pour DN 150 mm : 30 ml ;
- fourniture et mise en oeuvre, polymérisation d'un chemisage court (300ml) pour DN 200 mm : 280 ml ;
- fourniture et mise en oeuvre, polymérisation d'un chemisage court (300ml) pour DN 400 mm : 310 ml ;
- etanchement de branchements par chemisage total structurant : 50 u.
Refus des variantes.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : non.

Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur chaque acompte, conformément à l'article 101 du Code des Marchés Publics. La retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie à première demande, conformément à l'article 102 du Code des Marchés Publics. La caution personnelle et solidaire n'est pas acceptée par le Maître d'ouvrage.
Une avance d'un montant de 5 % du montant (Ttc) du marché, calculée selon les modalités prévues au CCAP, pourra être accordée, sous réserve de la constitution d'une garantie à première demande en garantissant le remboursement, conformément aux articles 87 à 90 du Code des Marchés Publics. Le candidat peut cependant refuser le versement de l'avance. Dans ce cas il devra le préciser à l'acte d'engagement. L'absence de précision apportée sur ce point par le candidat sera considérée comme une acceptation de l'avance.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : les prix sont révisables.
Les paiements seront réalisés par virement administratif. Le délai global de paiement des avances, soldes et indemnités est fixé à 30 jours conformément à l'article 98 du code des marchés publics.
Le marché sera conclu dans l'unité monétaire suivante : EUR
Conformément au décret 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, modifié par décret 2008-408 du 28 avril 2008, le point de départ du délai global de paiement des acomptes mensuels est la date de réception du projet de décompte par le Maître d'oeuvre. Le point de départ du délai global de paiement du solde est la date de réception du projet de décompte général et définitif par le Maître d'ouvrage.
Le défaut de paiement dans le délai indiqué à l'article précédent fait courir de plein droit et sans autre formalité des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés directement. Les intérêts moratoires courent à partir du jour suivant l'expiration du délai global jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse.
Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement principale la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points.
Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 EUR. (article 9 du décret 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique)
Financement public : les travaux d'eaux usées seront payés sur le budget assainissement, section investissement de la collectivité qui bénéficiera de Subvention départementale et de l'agence de l'eau. Le taux d'intervention de ces organismes n'est pas encore connu.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché .

Les candidats pourront se présenter en candidat unique ou en groupement.
Forme imposée pour l'attribution :
L'entité adjudicatrice n'impose aucune condition en ce qui concerne la composition des éventuels groupements.
En application de l'article 51.vi du Code des marchés publics, il est interdit aux candidats de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois :
- en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;
- en qualité de membres de plusieurs groupements.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : élimination des candidatures:
En application de l'article 52 du Code des Marchés Publics (Cmp), les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché en application des dispositions de l'article 43 ou qui, le cas échéant après mise en oeuvre des dispositions du premier alinéa de l'article 52, produisent des dossiers de candidature ne comportant pas les pièces mentionnées aux articles Iii.2.1.), Iii.2.2) et Iii.2.3) du règlement particulier de la consultation et rappelées à la rubrique conditions de participation de l'avis d'appel public à la concurrence ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du marché.
Les candidatures ne présentant pas de garanties professionnelles, techniques, économiques et financières suffisantes seront éliminées: ces garanties seront appréciées au regard des indications fournies par les candidats dans leur dossier de candidature, conformément aux exigences de la personne publique fixées à l'article Iii.2.3) du règlement particulier de la consultation et rappelées à la rubrique conditions de participation de l'avis d'appel public à la concurrence.
Ces documents sont à fournir sur papier libre (ou en utilisant si le candidat le souhaite les documents facultatifs Dc1 et Dc2 téléchargeables à l'adresse suivante :
http://www.bercy.gouv.fr/formulaires/daj/daj_dc.htm, remplis conformément aux renseignements demandés par la collectivité).



Situation juridique - références requises .

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
- une lettre de candidature avec identification du candidat.
En cas de groupement, les candidatures seront présentées soit par l'ensemble des opérateurs économiques groupés, soit par le mandataire s'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces opérateurs économiques au stade de la passation du marché.
- les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager la société ;
- la copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- les déclarations sur l'honneur en application des articles 43 et 44 du code des marchés publics listées dans le formulaire Dc1 édité par la direction des affaires juridiques du ministère de l'économie et des finances accessible sur le site internet à l'adresse suivante : http://www.bercy.gouv.fr/formulaires/daj/daj_dc.htm.
En cas de groupement, chaque membre du groupement devra fournir l'ensemble des documents énumérés dans cette rubrique.



Capacité économique et financière - références requises .

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
- le chiffre d'affaires global ;
- le chiffre d'affaires concernant les travaux auxquels se réfère le marché.



Référence professionnelle et capacité technique - références requises .

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
- présentation d'une liste de travaux effectués au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiqueront le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et préciseront s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
- déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.

Marché réservé : non.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- valeur technique de l'offre (poids : 60 points) : 60 % ;
- prix des travaux. (poids : 40 points) : 40 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 23 septembre 2014, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : AQTA_mapa_2014_015.

Renseignements complémentaires : le délai maximal d'exécution des travaux, y compris le délai fixé pour la période de préparation, sera indiqué par l'entrepreneur dans sa proposition. Il est fixé à quatre mois non tenu compte des arrêts de travaux dus aux intempéries ou aux cas de force majeure qu'il appartiendra à l'entrepreneur de justifier.
L'entrepreneur s'engage sur un délai d'exécution fixé par ses soins. En l'absence de précisions de sa part, l'entrepreneur est réputé s'engager sur le délai maximal.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Mode d'obtention des documents :
envoi de la version papier sur demande écrite (courrier postal, télécopie), ou retrait direct de 8h30 à 12h et de 13 heures 30 à 17h30 du lundi au jeudi et de 8h30 à 12h et de 13 heures 30 à 16h30 le vendredi (sauf jours fériés) à l'adresse indiquée ci-dessous avant la date et l'heure limites de réception des offres: M. le président, Auray Quiberon Terre Atlantique communauté de communes, espace tertiaire Porte Océane, rue du Danemark, B.P. 70 447, 56 404 Auray Cedex
ou retrait sur la plateforme de dématérialisation accessible de la manière suivante:
Url : www.e-megalisbretagne.org
Documents payants : non.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : la remise des offres sous forme papier s'effectuera soit par envoi postal (en recommandé avec A.R ou par tout moyen permettant de donner date et heure certaines de réception et de garantir la confidentialité des documents), soit par remise directe contre récépissé de 8h30 à 12h et de 13 heures 30 à 17h30 du lundi au jeudi et de 8h30 à 12h et de 13 heures 30 à 16h30 le vendredi (sauf jours fériés) à l'adresse indiquée ci-dessous avant la date et l'heure limites de réception des offres: M. le président, Auray Quiberon Terre Atlantique communauté de communes, espace tertiaire Porte Océane, rue du Danemark, B.P. 70 447, 56 404 Auray Cedex.
Le contenu des pièces relatives à la candidature dont la production est exigée est précisé à l'article 3.2. Du règlement particulier de la consultation.
Le contenu des pièces relatives à l'offre dont la production est exigée est précisé à l'article 7.2. Du règlement particulier de la consultation.
Possibilité de remettre une offre électronique sur la plateforme www.e-megalisbretagne.org.
L'entité adjudicatrice choisit l'envoi des offres par voie papier. Mais elle ne peut interdire, conformément à l'arrêté du 14 décembre 2009, l'envoi d'offre par voie dématérialisée, qui peut s'effectuer sur la plateforme www.e-megalisbretagne.org

Date d'envoi du présent avis à la publication : 8 août 2014.

Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif de Rennes 3 contour de la Motte. CS 44416 35044 Rennes Cedex tél. : 02-23-21-28-28 courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr télécopieur : 02-99-63-56-84 adresse internet : http://www.ta-rennes.juradm.fr.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous