Centrale des marchés
Rénovation extension du foyer communal Querrien Rénovation extension du foyer communal Avis d'appel public à la concurrence 1. Maître de l’ouvrage : commune de Querrien, 29310. 2
Commune de Querrien 29310Querrien
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Rénovation extension du foyer communal

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 855300

Etat : Première publication
Publié dans :
OUEST-FRANCE (18/10/13)
7091332701
Querrien
Rénovation extension du foyer communal
Avis d'appel public à la concurrence

1. Maître de l’ouvrage : commune de Querrien, 29310.

2. Mode de passation : procédure adaptée (articles 26 et 28 du Code des marchés publics).

3. Objet du marché : rénovation extension du foyer communal, 8, place de l’Église, 29310 Querrien.

4 : Nature des travaux :
Délai d’exécution : répartition des travaux en 11 lots.

Lot 01 : désamiantage.
Lot 02 : démolition, terrassement, gros oeuvre, VRD.
Lot 03 : charpente, ossature bois, bardages.
Lot 04 : couverture zinc et ardoises.
Lot 05 : menuiseries extérieures aluminium et métallique.
Lot 06 : menuiseries intérieures.
Lot 07 : cloisonnement, isolation, plafonds suspendus.
Lot 08 : revêtements de sols, faïence.
Lot 09 : peinture, revêtements muraux.
Lot 10 : électricité, courants faibles.
Lot 11 : plomberie, chauffage, ventilation.

Le délai d’exécution est de 10 mois.

5. Les dossiers sont à commander ou à retirer :
- à Copies multi services, 39, route de Lorient, 29300 Quimperlé, tél. 02 98 96 13 99, fax 02.98.96.19.46,
- par téléchargement à partir de la plate-forme de dématérialisation http://marche.e-megalisbretagne.org

6. Justificatifs à fournir par les candidats :
- les déclarations, certificats et attestations prévus aux articles 45 et 46 du Code des marchés publics,
- la lettre de candidature DC1 et ses annexes,
- la déclaration du candidat DC2 et ses annexes,
- l’attestation d’assurances civile et décennale en cours de validité,
- la copie du ou des jugements prononcés si l’entreprise est en redressement judiciaire,
- déclaration que le candidat ne fait pas l’objet d’une interdiction de concourir,
- attestation sur l’honneur datée et signée que le candidat a satisfait aux obligations fiscales et sociales de l’année 2011,
- attestation sur l’honneur du candidat indiquant qu’il n’a pas fait l’objet au cours des 5 dernières années, d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L324-9, L324-10, L341-6 , L125-1 , et L125-3 du Code du travail.

Tout renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat, notamment :
Les références et qualifications (carte professionnelle) de leur entreprise.
Les candidats devront fournir une liste de références de travaux ainsi que des certificats de capacité pour des travaux équivalents au présent dossier exécutés par ses soins durant les trois dernières années.
Cette liste devra comprendre les quantitatifs sommaires ainsi que les montant des marchés.
Les moyens matériels et humains de l’entreprise.

7. Date limite de remise des offres : le vendredi 8 novembre 2013 à 16 h à la mairie de Querrien.
Les modalités de remise des offres sont définies dans le règlement de la consultation.

8. Date de validité des offres : 90 jours.

9. Renseignements techniques :
- Paul Quinio, architecte DPLG, 1, rue Mathilin-an-Dall, 29300 Quimperlé, tél. 02 98 96 03 93, p-quinio@orange.fr
- Claude Philibot, économiste de la construction 107, rue de Belgique, 56100 Lorient, tél. 02 97 37 40 05, fax 02.97.37.40.82.

10. Renseignements administratifs : mairie de Querrien, 7, place de l’Église, 29310 Querrien, tél. 02 98 71 34 21, fax 02.98.71.32.74.

11. Date d’envoi de l’avis à la publication : 16 octobre 2013
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00