Centrale des marchés
Travaux de construction Travaux de construction d'un groupe scolaire et d'un gymnase dans la ZAC des Bergères.
Ville de Puteaux 92800Puteaux 01 46 92 93 95
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Travaux de construction

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 2105802

Etat : Avis d'attribution
Publié dans :
SOURCEWEB (03/06/16)
JOUE (27/05/16)
179744-2016
27/05/2016    S101    - - Marché de travaux - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte 

France-Puteaux: Travaux de construction

2016/S 101-179744

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Travaux

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Ville de Puteaux
131 rue de la République
Puteaux
92800
FRANCE
Point(s) de contact: Service des marchés publics
Téléphone: +33 146929672
Courriel: marchespublics@mairie-puteaux.fr
Fax: +33 146929395
Code NUTS: FR105

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://mairie-puteaux.fr

Adresse du profil d’acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

I.2)Procédure conjointe
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Autre activité: Collectivité térritoriale

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Travaux de construction d'un groupe scolaire et d'un gymnase dans la ZAC des Bergères.

Numéro de référence: PF15-26
II.1.2)Code CPV principal
45000000
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Travaux de construction d'un groupe scolaire et d'un gymnase dans la ZAC des Bergères.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 18 767 026.65 EUR
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Lot nº 1

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45110000
45262210
45261000
45212000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FR105
Lieu principal d'exécution:

Ville de Puteaux 92800 Puteaux.

II.2.4)Description des prestations:

Terrassements/fondations/gros-œuvre — VRD/espaces verts — Charpente métallique et bois — Couverture — Étanchéité — Traitement des façades — Menuiseries extérieures/occultations — Métallerie/serrurerie — Ascenseurs — Équipements sportifs.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre / Pondération: 45
Critère de qualité - Nom: Performance en matière de protection de l'environnement et mise en œuvre d'un chantier à faibles nuisances / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Délai d'exécution des travaux / Pondération: 10
Coût - Nom: Prix / Pondération: 35
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Lot nº 2

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45421152
45421000
45431000
45442100
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FR105
Lieu principal d'exécution:

Ville de Puteaux 92800 Puteaux.

II.2.4)Description des prestations:

Cloisons/doublages/faux-plafonds — Menuiseries intérieures — Revêtements de sols souples — Carrelage / faïences? peinture.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre / Pondération: 45
Critère de qualité - Nom: Performance en matière de protection de l'environnement et mise en œuvre d'un chantier à faibles nuisances / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Délai d'exécution des travaux / Pondération: 10
Coût - Nom: Prix / Pondération: 35
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Lot: 3

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45330000
45332000
45331000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FR105
Lieu principal d'exécution:

Ville de Puteaux 92800 Puteaux.

II.2.4)Description des prestations:

Électricité courants forts/courants faibles — Plomberi /sanitaires — Chauffage/ventilation/Climatisation/GTB.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre / Pondération: 45
Critère de qualité - Nom: Performance en matière de protection de l'environnement et mise en œuvre d'un chantier à faibles nuisances / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Délai d'exécution des travaux / Pondération: 10
Coût - Nom: Prix / Pondération: 35
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Lot nº 4

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
39141000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FR105
Lieu principal d'exécution:

Ville de Puteaux 92800 Puteaux.

II.2.4)Description des prestations:

Équipements de cuisine.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre / Pondération: 45
Critère de qualité - Nom: Performance en matière de protection de l'environnement et mise en œuvre d'un chantier à faibles nuisances / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Délai d'exécution des travaux / Pondération: 10
Coût - Nom: Prix / Pondération: 35
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Lot nº 5

Lot nº: 5
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
31121310
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FR105
Lieu principal d'exécution:

Ville de Puteaux 92800 Puteaux.

II.2.4)Description des prestations:

Énergies renouvelables (productions éoliennes et photovoltaïques compris vitrages photovoltaïques).

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre / Pondération: 45
Critère de qualité - Nom: Performance en matière de protection de l'environnement et mise en œuvre d'un chantier à faibles nuisances / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Délai d'exécution des travaux / Pondération: 10
Coût - Nom: Prix / Pondération: 35
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2015/S 213-387743
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: PF15-26
Lot nº: 1
Intitulé:

Terrassements/fondations/gros-œuvre — VRD/espaces verts — Charpente métallique et bois — Couverture — Étanchéité — Traitement des façades — Menuiseries extérieures/occultations — Métallerie/serrurerie — Ascenseurs — Équipements sportifs

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
24/03/2016
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
NRD Construction Nouvelle
ZA de Landacres, allée de Lisbonne
Hesdin l'Abbé
62360
FRANCE
Code NUTS: FR302
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 11 630 000.00 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: PF15-26
Lot nº: 2
Intitulé:

Cloisons/doublages/faux-plafonds — Menuiseries intérieures — Revêtements de sols souples — Carrelage/faïences? peinture

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
24/03/2016
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 8
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
l Bouget (mandataire)
33 avenue de la Commune de Paris
Bretigny-sur-Orge
91220
FRANCE
Code NUTS: FR104
Le titulaire est une PME: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Carrelage Plus
165 rue Norbert Schumann
Le Mée-sur-Seine
77350
FRANCE
Code NUTS: FR102
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 4 099 860.37 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée
Valeur hors TVA: 356 946.75 EUR
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Carrelage — faïence.

Section V: Attribution du marché

Marché nº: PF15-26
Lot nº: 3
Intitulé:

Électricité courants forts/courants faibles — plomberie/sanitaires — Chauffage/ventilation/climatisation/GTB

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
24/03/2016
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Eiffage Énergie Île-de-France (mandataire)
agence de Mantes, route de Saint-Germain
Guerville
78930
FRANCE
Code NUTS: FR103
Le titulaire est une PME: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Eiffage Énergie Thermie
3/7 place de l'Europe
Velizy-Villacoublay
78140
FRANCE
Code NUTS: FR103
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 2 699 964.56 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: PF15-26
Lot nº: 4
Intitulé:

Équipements de cuisine

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
19/05/2016
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
SADEC
parc d'activités «Les Colonnes nº 7» 1 rue Gustave Eiffel
Plessis-Bouchard
95130
FRANCE
Code NUTS: FR108
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 337 201.72 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: PF15-26
Lot nº: 5
Intitulé:

Énergies renouvelables (productions éoliennes et photovoltaïques compris vitrages photovoltaïques)

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Lot nº 5 sans suite: En effet le pouvoir adjudicateur a décidé de modifier le contenu du cahier des charges.

Aussi, une prochaine consultation sera relancée ultérieurement.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
2/4 boulevard de l'Hautil, BP 30322
Cergy-Pontoise Cedex
95027
FRANCE
Téléphone: +33 0130173400
Courriel: greffe.ta-cergypontoise@juradm.fr
Fax: +33 0130173459

Adresse internet:http://www.cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/ta-caa

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
2/4 boulevard de l'Hautil, BP 30322
Cergy-Pontoise Cédex
95027
FRANCE
Téléphone: +33 0130173400
Courriel: greffe.ta-cergypontoise@juradm.fr
Fax: +33 0130173459

Adresse internet:http://www.cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/ta-caa

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
24/05/2016
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous