Centrale des marchés
REFECTION DE LA TOITURE DU BATIMENT 'PAVILLON NORD EST' CH DE PUGET THENIERS REFECTION DE LA TOITURE DU BATIMENT 'PAVILLON NORD EST' CH DE PUGET THENIERS correspondant : M. GUEPRATTE Charles, Directeur Général fax : 04-92-03-44-68 ville : Nice cédex 1 mel : cell-ce...
C.H.U. de Nice 06003Nice cédex 1 cell-cent-march@chu-nice.fr 04 92 03 44 68
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

REFECTION DE LA TOITURE DU BATIMENT 'PAVILLON NORD EST' CH DE PUGET THENIERS

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 3678853

Date de clôture estimée : 08/06/18
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (16/05/18)
18-66097
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 6
Annonce No 18-66097
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : C.H.U. de Nice.
 Correspondant : M. Guepratte Charles, directeur général, 4 avenue Reine Victoria CS 91179 06003 Nice Cedex 1, tél. : 04-92-03-46-84, télécopieur : 04-92-03-44-68, courriel : cell-cent-march@chu-nice.fr adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-publics.gouv.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Santé.

Objet du marché : refection de la toiture du batiment "pavillon nord est" ch de puget theniers.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45261000
Objets supplémentaires : 45111100
45262500.
Lieu d'exécution : c.h. De Puget Théniers, 06260 Puget Théniers.
Code NUTS : -FRL03.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

refection de la toiture du batiment "pavillon nord est" ch de puget theniers
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : travaux de réfection de la toiture du bâtiment dénommé Pavillon Nord-Est.
Marché de travaux qui sera exécuté en une phase de travaux.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 3 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 1.e.r juillet 2018.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : en application de l'article 110 du décret no 2016-360 du 25 Mars 2016 relatif aux Marchés Publics, une avance sera versée à l'entrepreneur titulaire d'un marché supérieur à 50 000 euro(s) (H.T.) et dont le délai d'exécution est supérieur à 2 mois. Ce règlement interviendra dans le délai de 50 jours à compter de la date de remise de ce document.
le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points de pourcentage.
le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, due pour tout retard de paiement, en sus des intérêts moratoires est fixé à 40 euros.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : 
     - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
cf. Règlement de la Consultation.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - valeur financière : 40 %;
     - valeur technique : 60 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 8 juin 2018, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2018-GHTMAPA019-FT.

Renseignements complémentaires : durée : 3 mois à compter de la date indiquée dans l'ordre de service de démarrage des travaux.
visite OBLIGATOIRE. Prendre rendez-vous avec Laurence ripoll ch de puget theniers Tél : 04.93.05.32.52 Courriel : l.ripoll@ch-puget-theniers.fr.
conditions d'obtention des documents : Format électronique : En complément aux modalités classiques de déroulement de la consultation, les soumissionnaires auront la possibilité de télécharger le Dossier de Consultation des Entreprises (Dce) via le site dont l'adresse Internet est https://www.marches-publics.gouv.fr de manière gratuite. Format papier : Les dossiers de consultation seront fournis gratuitement sur demande écrite (courrier, télécopieur, e-mail) Conditions de remise des offres ou des candidatures : Format électronique : les candidats doivent remettre candidature et offre de façon dématérialisée exclusivement sur le site https://www.marches-publics.gouv.fr, avant la date et l'heure mentionnées ci-dessus (référence horaire : Gmt+1). Toute modification apportée aux documents constituant l'offre après leur dépôt est interdite et entraînera le rejet de l'offre. Les modalités précises de l'envoi des plis dématérialisés sont indiquées dans le règlement de consultation. Format papier : par tout moyen donnant date et heure certaine (RAR, chronopost, porteur spécial, dépôt...) adresse postale de réception et de dépôt : C.H.U. De Nice, Hôpital de Cimiez - cellule des Marchés du GHT 06 - grand Hôtel - 1er étage, 4 avenue Reine Victoria, CS 91179, 06003 Nice Cedex 1. Les travaux sont prévus d'être réalisés entre début Juillet et fin Septembre 2018. Le détail des critères de jugement des offres figure dans le Règlement de Consultation.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 16 mai 2018.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : C.H.U. de Nice Hôpital de Cimiez Cellule des Marchés du GHT 06 - Grand Hôtel 1er étage.
 4 avenue Reine Victoria CS 91179,  06003 Nice Cedex 1, , tél. : 04-92-03-46-84, , courriel : cell-cent-march@chu-nice.fr,  adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Hôpital de PUGET THENIERS Centre Hospitalier du Pays de la Roudoule Renseignements d'ordre technique : CH de Puget Théniers Laurence Ripoll Tél 04.93.05.32.52 Courriel l.ripoll@ch-puget-theniers.fr ou le secrétariat de Direction 04.93.05.32.51 Mail : direction@ch-puget-theniers.fr Renseignements d'ordre administratif : CHU de Nice Cellule des Marchés du GHT 06 Mme PEDRENO Tél : 04.92.03.46.84 Mail : pedreno.m@chu-nice.fr ou Mme ALLASIA Tél : 04.92.03.42.52 Mail : allasia.s@chu-nice.fr.
 180 Quartier Condamines,  06260 Puget Théniers, , tél. : 04-93-05-00-30, , télécopieur : 04-93-05-00-44, , courriel : l.ripoll@ch-puget-theniers.fr,  adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Hôpital de PUGET THENIERS Centre Hospitalier du Pays de la Roudoule.
 Correspondant : Mme Ripoll Laurence,  180 Quartier Condamines,  06260 Puget Théniers, , tél. : 04-93-05-00-30, , télécopieur : 04-93-05-00-44, , courriel : l.ripoll@ch-puget-theniers.fr,  adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nice 33 Boulevard Frank Pilatte B.P. 4179 06359 Nice Cedex 4, tél. : 04-92-04-13-13, courriel : greffe.ta-nice@juradm.fr, télécopieur : 04-93-55-78-31 adresse internet : http://www.ta-nice.juradm.fr.

Organe chargé des procédures de médiation : Secrétariat Général pour les Affaires Générales Comité Consultatif Interrégional Amiable des Litiges boulevard Franck Peytral 13282 Marseille, tél. : 04-91-15-63-74, télécopieur : 04-91-15-61-90.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Nice 33 Boulevard Frank Pilatte B.P. 4179 06359 Nice Cedex 4, tél. : 04-92-04-13-13, courriel : greffe.ta-nice@juradm.fr, télécopieur : 04-93-55-78-31 adresse internet : http://www.ta-nice.juradm.fr.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 1. - demolitions maconneries.
demolitions maconneries
C.P.V. - Objet principal : 45111100
Objets supplémentaires : 45262500.
Mots descripteurs : Maçonnerie

Lot(s) 2. - charpente couverture.
charpente couverture
C.P.V. - Objet principal : 45261000.
Mots descripteurs : Maçonnerie
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous