Centrale des marchés
marché de travaux de rénovation des talus de la cour et du parvis dans le centre de vacances de la commanderie de presles à presles (95590) à Presles Marché de travaux de rénovation des talus de la cour et du parvis dans le centre de vacances de la commanderie de Presles à Presles (95590) designation : Ville d'Epinay-sur-Seine cp : 93806 v...
Ville d'Epinay-sur-Seine 93806Épinay-sur-Seine
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Marché de travaux de rénovation des talus de la cour et du parvis dans le centre de vacances de la commanderie de presles à presles (95590) à Presles

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1772314

Date de clôture estimée : 16/12/15
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (18/11/15)
15-169301
Avis de marché

Département(s) de publication : 93, 95
Annonce No 15-169301
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville d'Epinay-sur-Seine.
 Correspondant : merad Rachida, 1-3 Rue Quétigny 93806 Epinay-sur-Seine Cedex.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://marches.maximilien.fr.

Objet du marché : marché de travaux de rénovation des talus de la cour et du parvis dans le centre de vacances de la commanderie de Presles à Presles (95590).
Lieu d'exécution : centre de vacances Rue Edouard José Laval, 95590 Presles.

Caractéristiques principales : 
travaux de rénovation des talus de la cour et du parvis dans le centre de vacances de la commanderie de Presles.
Les travaux concernent le reprofilage des talus, la création d'un mur de soutènement et d'un emmarchement, la fourniture et la plantation de végétaux.
Une visite du site est obligatoire
Refus des variantes.

Durée du marché ou délai d'exécution : 5 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : garantie à première demande en cas de versement de l'avance.
Retenue de garantie pouvant être remplacée par une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement : budget communal.
Délai de paiement de 30 jours.
Les conditions de mise en œuvre du délai maximum de paiement sont celles énoncées dans le décret no 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : 
     - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 
     - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
     - Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
     - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
     - Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;
     - Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
     - Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat;
     - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4);
     - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).

Autres renseignements demandés : 
     - Autres renseignements demandés : document unique valant ae, ccap, cctp ; DPGF ; mémoire technique ; certificat de visite.

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - valeur technique : 50 %;
     - prix : 40 %;
     - délai et respect du calendrier : 10 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 16 décembre 2015, à 11 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : TRAV20152805.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le dossier de consultation peut être téléchargé à l'adresse URL : https://marches.maximilien.fr transmis par courrier après demande par télécopie au 01 49 71 42 03 retiré au service marchés Hôtel de Ville, 1-3 Rue Quétigny 93806 Epinay-Sur-Seine, de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h30, vendredi 16h.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les plis peuvent être transmis par voie électronique à l'adresse URL https://marches.maximilien.fr ; transmis par envoi RAR , remis contre récépissé au service Marchés, Hôtel de Ville, 1-3 Rue Quétigny 93806 Epinay-Sur-Seine (horaires : 8h45 à 12h, 13h30 à 17h30, vendredi 16h).

Date d'envoi du présent avis à la publication : 18 novembre 2015.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Ville d' Epinay-sur-Seine
Direction Générale des Services Techniques.
 Correspondant : M. Didier Robert,  1-3 Rue Quétigny,  93806 Epinay-sur-Seine, tél. : 06-18-97-75-53.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Ville d' Epinay-sur-Seine.
 Correspondant : service Marchés,  1-3 Rue Quétigny,  93806 Epinay-sur-Seine, tél. : 01-49-71-98-67,  adresse internet : https://marches.maximilien.fr.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous