Centrale des marchés
Marché de travaux pour la réhabilitation du village des Ouches. COMMUNEDE PRÉMILHAT AVIS D'APPEL PUBLIC ALA CONCURRENCE 1. Identification de la collectivité maître d'ouvrage. -COMMUNE DE PRÉMILHAT, 2, rue de l'Eglise, 03410 Prémilhat, tél. 04.70.51.50.03, fa...
Ville de Prémilhat 03410Prémilhat 0470515856
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Marché de travaux pour la réhabilitation du village des Ouches.

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1152819

Etat : Avis d'attribution
Publié dans :
SOURCEWEB (10/07/14)
COMMUNEDE PRÉMILHAT
AVIS D'APPEL PUBLIC
ALA CONCURRENCE
1. Identification de la collectivité maître d'ouvrage. -COMMUNE DE PRÉMILHAT, 2, rue de l'Eglise, 03410 Prémilhat, tél. 04.70.51.50.03, fax 04.70.51.58.56.
2. Objet du marché. - Marché de travaux pour la réhabilitation du village des Ouches.
3. Caractéristiques principales de l'opération :
-Réseaux EP : 300 ml.
- Bordures de trottoir : 2.250 ml.
- Cravillonnage tricouche : 5.400 m2 .
-Stabilisé pourtrottoirs : 2.150 m2 .
-Enrobés clairs : 70 t.
- Avaloirs : 26 u.
- Marquages au sol et panneaux de signalisation.
-Barrières bois en rondins : 340 ml.
4. Mode de passation du marché. - Marché par procédure adaptée selon les articles 26,28 et 40 du code des marchés publics.
5. Délai d'exécution. - te délai d'exécution ne pourra pas dépasser un délai de dnq (5) mois.
6. Justifications à produire. - Se référer à l'article 4 du règlement de la consultation.
Les principaux justificatifs sont les suivants :
-Conditions générales d'exploitation, effectifs, qualifications du personne! affecté à l'opération et moyens matériels.
- Présentation d'une liste de référence de moins de cinq ans concernant des travaux de même nature que l'objet du marché avec indication du montant, de la date, et du client public ou privé.
7. Critères de jugement. - Ce jugement sera effectué dans les conditions prévues par le code des marchés publics, et selon l'article 5 du règlement de la consultation :
- Prix (60 % de pondération).
-Valeur technique de l'offre (40 % de pondération).
8. Modalités d'obtention du dossier de consultation. -Conformément au code des marchés publics, les pièces constituant le dossier de consultation des entreprises doivent être obligatoirementtéléchargées sur lesite : www.klekoon.com
9. Date limite de remise des offres. -Jeudi 24 juillet 2014, à 12 heures, à lo commune de Prémilhot.
10. Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle les renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours. - Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 6, cours Sablon, CS 90129, 63033 Clermont-Ferrand Cedexl.
11. Demande de renseignements :
-D'ordre administratif : Mme Nathalie HANCCELI, tél. 04.70.51.50.03, e-mail : mairie-premilhat@wanodoo.fr
- D'ordre technique : bureau d'études INFRAflM, M. Pierre FALCUERE, tél. 05.55.52.15.28, e-mail : contacts@infrolim.com
12. Date d'envoi à la publication chargée de l'insertion. - Le 3 juillet 2014.
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00