Centrale des marchés
Construction d'une station d'épuration de type boues activées en aération prolongée de 4 500 eq/ha Organisme : Commune Port-sur-Saône Intitulé : Construction d'une station d'épuration de type boues activées en aération prolongée de 4 500 eq/ha Procédure : Proc.Adapt.
Commune Port-sur-Saône 70170Port-sur-Saône 0384781809
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Construction d'une station d'épuration de type boues activées en aération prolongée de 4 500 eq/ha

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 549722

Date de clôture estimée : 28/05/13
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (06/04/13)

Organisme : Commune Port-sur-Saône

Intitulé : Construction d'une station d'épuration de type boues activées en aération prolongée de 4 500 eq/ha

Procédure : Proc.Adapt.

Type de marché : Travaux

Date limite de dépôt des plis : 28/05/2013 à 12 h 00

Description : Département de publication : 70 Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune Port-sur-Saône Correspondant : Monsieur le maire, 17 rue gilberte lavaire, 70170 Port-sur-saone, tél : 0384781800, fax : 0384781809, adresse internet : http://www.ville-port-sur-saone.fr , adresse internet du profil d'acheteur: http://www.e-marchespublics.com Objet du marché : Construction d'une station d'épuration de type boues activées en aération prolongée de 4 500 eq/ha Type de marché de travaux : exécution CPV : • Objet principal : 45252100 • Objets complémentaires : 45222000 • Objets complémentaires : 45252130 • Objets complémentaires : 45232423 • Objets complémentaires : 45252140 Lieu d'exécution : Commune de port-sur-saône, 70170 Caractéristiques principales : Construction d'une station d'épuration de type boues activées en aération prolongée de 4 500 eq/ha avec filière boues par centrifugation. Quantités : (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Création du poste de refoulement général, le long du chemin de halage du canal : - débit 126 m3/h, une ou deux pompes (+ une en secours) - profondeur d'environ 5 mètres - contrainte de place car implanté à proximité du canal sur la digue du chemin de halage, - trop plein dans le canal avec installation d'un débitmètre Création d'un station d'épuration de type boues activées en aération prolongées d'une capacité de 4500 eqh, sur une parcelle située dans un massif boisé, avec des contraintes de pente et de terrassements pour intégrer les ouvrages : - études, réalisation des plans et du dossier de permis de construire - prétraitement avec dégrilleur, dessableur et dégraisseur, - bypass après le prétraitement et avant l'entrée du bassin d'aération, - bassin de traitement par voie biologique de type boues activées (environ 1500 m3, équipement d'aération et agitateurs) - dégazage - clarificateur (surface env. 270 m2, volume env. 1000 m3, pont racleur) - fosse de dépotage des matières de vidange - filière de traitement des boues par centrifugation et avec possibilité de chaulage (siccité entre 20 et 28%) - aire couverte de stockage des boues d'une capacité de stockage de 6 mois (surface environ 380 m2) - locaux techniques et d'exploitation - automatisme Création de la canalisation de rejet dans la saône : - réseau dn300 d'environ 100 mètres avec traversé de la rd6 et pose dans le talus boisé très fortement pentu - ancrage de celle-ci dans la pente avec faible couverture - tête de pont au niveau du rejet dans la saône Equipement en télégestion de 2 déversoirs d'orage : - création des liaisons rtc avec le réseau téléphonique - capteur de surverse et capteur de niveau sur le trop plein - data logger autonome en énergie pour renvoi des informations via ligne rtc. Des variantes seront-elles prises en compte: oui. Prestation divisée en lot : non Durée du marché ou délai d'exécution : en 17 mois à compter de la notification du marché Date prévisionnelle de commencement des travaux : 15/07/2013 Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Fonds propres et subventions Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Le marché sera conclu avec une entreprise générale ou un groupement d'entreprises dont le mandataire sera spécialisé dans le traitement des eaux usées en boues activées. Le mandataire sera obligatoirement solidaire des autres membres du groupement. Si le mandataire ne dispose pas de moyens et de compétences en génie civil, il devra obligatoirement déclarer un autre opérateur économique spécialisé dans ce domaine au stade de la candidature, soit en qualité de co-traitant ou de sous-traitant. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : francais Unité monétaire utilisée, l'euro. Conditions de participation : • Critères de sélection des candidatures : Sur la base des : - garanties et capacités techniques et financières - capacités professionnelles. Évaluées à partir des documents spécifiés au réglement de la consultation et à joindre à la candidature. Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération : - Valeur technique de l'offre (sur la base du mémoire technique à joindre par le candidat (50 %) - Prix de l'investissement (40 %) - Coûts d'exploitation (10 %) Type de procédure : Procédure adaptée Date limite de réception des offres : 28/05/2013 12:00 Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres Renseignements complémentaires : Une visite sur site est obligatoire avec remise d'un certificat à retirer en mairie. Le délai contractuel de 17 mois se décompose comme suit : - phase « étude » : 3 mois - phase « travaux de construction » : 12 mois - phase « période d'observation » : 2 mois Conditions de remise des offres ou des candidatures : Au format papier ou électronique sur le site www.e-marchespublics.com suivant les précisions du règlement de la consultation. Date d'envoi du présent avis à la publication : 05/04/2013 Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Nom de l'organisme : Agence départementale ingénierie70 assistant à maître d'ouvrage auprès de la commune de port-sur-saône, Correspondant : Régis grenier, 50, route de saint-loup bp 60202, 70004 Vesoul cedex, tél : 0384682470, fax : 0384682471, courriel : contact@ingenierie70.fr Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Nom de l'organisme : Cabinet naldeo maître d'oeuvre de l'opération auprès de la commune de port-sur-saône, Correspondant : Marc martin, Agence de besançon le pulsar 4 chemin de l'ermitage, 25000 Besancon, tél : 0381523838, fax : 0381410996, courriel : marc.martin@poyry.com Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents : Le dossier de consultation est téléchargeable sur www.e-marchespublics.com Le dossier peut être demandé également auprès de l'agence départementale ingénierie70, assistant à maître d'ouvrage. Adresses à laquelle les offres / candidatures / projets / demandes de participation doivent être envoyées : Nom de l'organisme : Commune de port-sur-saone, Correspondant : Monsieur le maire, 17 rue gilberte lavaire , 70170 Port-sur-saone, tél : 0384781800, fax : 0384781809, adresse internet : http://www.e-marchespublics.com Instance chargée des procédures de recours : Nom de l'organisme : Tribunal administratif de besancon, 30 rue charles nodier, 25044 Besancon, tél : 0381826000, courriel : greffe.ta-besancon@juradm.fr

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00