Port-Launay
Restructuration de la mairie et de l'école publique "Pierre Perret" à Port-Launay
Procédure adaptée
I. Identification de l'organisme qui passe le marché
Nom de l'organisme acheteur : OPAC de Quimper-Cornouaille.
Informations d'adresse : 85, rue de Kergestin, 29334 Quimper cedex.
Téléphone : +33 2 98 55 60 00.
Courriel : opac@opac-cornouaille.fr
URL pouvoir adjudicateur : https://www.opac-cornouaille.fr/
URL profil d'acheteur : https://www.avispublicsdebretagne.com/
II. Description du marché
Nature de marché : marché de travaux.
Objet du marché : restructuration de la mairie et de l'école publique "Pierre Perret" à Port-Launay.
Lieu d'exécution : 29150 Port-Launay.
III. Caractéristiques principales
Des variantes seront-elles prises en compte : oui.
Caractéristiques principales : le projet consiste en l'extension et la restructuration du bâtiment abritant la mairie et l'école primaire de la commune de port- Launay.
Situé sur la place du générale-de-Gaulle, le bâtiment est mitoyen avec l'église paroissiale Saint-Nicolas.
Les travaux consiste à corriger un désordre structurel en retravaillant les planchers intermédiaires, et permettent une réorganisation des espaces et d'une mise aux normes de l'ensemble.
IV. Renseignements relatifs aux lots
Possibilité de présenter une offre pour : tous les lots.
Lot 01 :VRD - espaces verts.
Lot 02 : gros-oeuvre - enduits.
Lot 03 : traitement des bois et des murs.
Lot 04 : charpente et ossature bois.
Lot 05 : couverture - étanchéité.
Lot 06 : métallerie.
Lot 07 : menuiseries extérieures bois.
Lot 08 : menuiseries intérieures.
Lot 09 : isolation - cloisons sèches.
Lot 10 : chapes - revêtements de sols.
Lot 11 : plafonds suspendus.
Lot 12 : peinture.
Lot 13 : chauffage - ventilation - plomberie.
Lot 14 : électricité - CFO - CFA.
V. Durée du marché ou délai d'exécution : la durée de chaque lot est précisée au sein des documents de la consultation.
VI. Conditions relatives au marché :
Cautionnement et garanties exigés (le cas échéant) : garantie de parfait achèvement (retenue de garantie de 5 % du montant initial du lot (taxes comprises).
VII. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
Autres renseignements demandés :
Situation juridique :
- la lettre de candidature modèle DC1 ou Dume,
- la déclaration du candidat, modèle DC2 ou Dume, permettant l'évaluation des capacités professionnelles, techniques et financières du candidat,
- la copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,
- les attestations sur l'honneur pour justifier :
- que le candidat n'entre pas dans le cas d'interdiction de soumissionner mentionnée aux articles L.2141-1 à L.2141-14 du Code de la commande publique,
- qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées par le Code du travail,
- qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales pour l'année précédant l'année de la consultation.
Capacité économique et financière : 1. déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.
Capacité technique : 1. une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
VIII. Type de procédure
Type de procédure : procédure adaptée.
IX. Critères d'attribution
Critères de jugement des offres : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés avec leur pondération :
- prix - 60,
- le mémoire technique - 25,
- délai d'exécution - 15.
X. Conditions de délai
Date limite de réception des offres : 26 janvier 2026 - Heure locale : 17 h 00.
Délai minimum de validité des offres : 12 mois.
XI. Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 90019.
Renseignements complémentaires : les offres peuvent uniquement être remises électroniquement.
XII. Adresses complémentaires
Renseignement d'ordre administratif :
Correspondant : Jennifer Mercier. Courriel : jpeuziat@opac-cornouaille.fr
Renseignement d'ordre technique :
Correspondant : Gilbert Favennec. Courriel: gfavennec@opac-cornouaille.fr
Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus :
Adresse internet :
https://www.avispublicsdebretagne.com/
Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes de participation peuvent être envoyées : adresse internet :
https://www.opac-cornouaille.fr/
