Centrale des marchés
Marché de travaux de rénovation de la salle omnisport KERARTHUR à Pont-L'Abbé. 18 lots séparés Marché de travaux de rénovation de la salle omnisport KERARTHUR à Pont-L'Abbé. 18 lots séparés correspondant : M. LE DOARÉ Stéphane, Le Maire mel : accueil@ville-pontlabbe.fr designation : C...
COMMUNE DE PONT L ABBE 29129Pont-l'abbé accueil@ville-pontlabbe.fr 02 98 66 09 00
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Marché de travaux de rénovation de la salle omnisport KERARTHUR à Pont-L'Abbé. 18 lots séparés

Marché public ou privé
Référence du marché : 6514968

Date de clôture estimée : 24/01/22
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (15/12/21)
21-164943
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 29
Annonce No 21-164943
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNE DE PONT L ABBE.
 Correspondant : M. Le doaré Stéphane, le maire, square de l'europe 29129 Pont-l'Abbé, tél. : 02-98-66-09-09, télécopieur : 02-98-66-09-00, courriel : Accueil@ville-pontlabbe.fr adresse internet : http://Ville-pontlabbe.bzh.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.e-megalisbretagne.org.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : marché de travaux de rénovation de la salle omnisport KERARTHUR à Pont-L'Abbé. 18 lots séparés.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45223220
Objets supplémentaires : 44142000
45261210
45420000
45421152.
Lieu d'exécution : rue Laennec, 29120 Pont-l'Abbé.
Code NUTS : -FRH02.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

le marché est passé selon une procédure adaptée ouverte en application des articles L 2123-1, R 2123-1 et R. 2123-4 du code de la commande publique
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : ces éléments sont précisés au règlement de consultation disponible gratuitement sur la plateforme megalis bretagne en suivant le lien de dématérialisation suivant: https://marches.e-megalisbretagne.org/. No de référence attribué au marché public à indiquer pour une recherche rapide sur la plateforme Megalis: 2021-014-plab.
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : des options obligatoires (prestations supplémentaires éventuelles - pse) sont prévues pour des lots et décrites dans les DPGF et CCTP, elles s'intitulent comme suivent:
lot 06 - pSE no1 - modification des panneaux translucides
Lot 06 - pSE no2 - teintes bardages
Lot 09 - pSE no1 - finitions des portes
Lot 09 - pSE no2 - parquet stratifié
Lot 13 - pSE no1 - peinture sur portes prépeintes
lot 17 - pSE Chaufferie.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 19 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1.e.r mars 2022.
Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5 % du montant initial du contrat, hors variation de prix, est prévue selon les conditions prévue dans le code de la commande publique. Celle ci s'appliquera également sur le montant des éventuels avenants, hors variation de prix. Conformément à l'article R. 2191-36 du code de la commande publique, cette retenue peut être remplacée à n'importe quel moment par une garantie à première demande ou, avec l'accord du maître d'ouvrage, par une caution personnelle et solidaire.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : les travaux seront financés selon les modalités suivantes : le paiement est assuré sur fonds propres du budget principal de la commune de Pont-L'Abbé et subventions.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : les opérateurs économiques doivent se conformer, pour tout groupement éventuel, aux précisions apportées sur ce point dans l'avis de Marché.
En cas de groupement de type conjoint, le mandataire est nécessairement solidaire de l'ensemble des membres du groupement. Par ailleurs, qu'il soit conjoint ou solidaire, il est possible, avec l'accord du maître d'ouvrage, de changer la composition du groupement. Ce changement devra nécessairement intervenir par voie d'avenant.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
Critères de sélection des candidatures : les critères de sélection des candidat sont précisés au règlement de consultation disponible gratuitement sur la plateforme megalis bretagne en suivant le lien de dématérialisation suivant: https://marches.e-megalisbretagne.org/. No de référence attribué au marché public à indiquer pour une recherche rapide sur la plateforme Megalis: 2021-014-plab.
Situation juridique - références requises : ces éléments sont précisés au règlement de consultation disponible gratuitement sur la plateforme megalis bretagne en suivant le lien de dématérialisation suivant: https://marches.e-megalisbretagne.org/. No de référence attribué au marché public à indiquer pour une recherche rapide sur la plateforme Megalis: 2021-014-plab.
Capacité économique et financière - références requises : ces éléments sont précisés au règlement de consultation disponible gratuitement sur la plateforme megalis bretagne en suivant le lien de dématérialisation suivant: https://marches.e-megalisbretagne.org/. No de référence attribué au marché public à indiquer pour une recherche rapide sur la plateforme Megalis: 2021-014-plab
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : ces éléments sont précisés au dossier de consultation disponible gratuitement sur la plateforme megalis bretagne en suivant le lien de dématérialisation suivant: https://marches.e-megalisbretagne.org/. No de référence attribué au marché public à indiquer pour une recherche rapide sur la plateforme Megalis: 2021-014-plab.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Autres renseignements demandés : 
     - Autres renseignements demandés : les renseignements demandés quant aux qualités et capacités du candidat sont précisés au règlement de consultation disponible gratuitement sur la plateforme megalis bretagne en suivant le lien de dématérialisation suivant: https://marches.e-megalisbretagne.org/. No de référence attribué au marché à indiquer pour une recherche rapide sur la plateforme Megalis: 2021-014-plab.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - prix des prestations : 50 %;
     - valeur technique : 50 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 24 janvier 2022, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2021-014-plab.

Renseignements complémentaires : le dossier de consultation pourra être retiré gratuitement sur la plateforme megalis
bretagne en suivant le lien de dématérialisation suivant: https://marches.e-megalisbretagne.org/. No de
référence attribué au marché public à indiquer pour une recherche rapide sur la plateforme Megalis:2021-014-Plab.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 15 décembre 2021.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Mairie de Pont-l'abbé.
 Correspondant : M. Pichois Sébastien,  square de l'europe - cs 50081,  29129 Pont-l'Abbé, , tél. : 07-84-01-39-01, , courriel : rst@ville-pontlabbe.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Mairie de Pont-l'abbé.
 Correspondant : Mme DACQUAY Frédérique,  square de l'europe - cs 50081,  29129 Pont-l'Abbé, , tél. : 02-98-66-09-09, , courriel : juridique@ville-pontlabbe.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Plateforme Mégalis Bretagne.
 adresse internet : http://www.e-megalisbretagne.org.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes 3, Contour de la Motte CS 44416 35044 Rennes Cedex, tél. : 02-23-21-28-28, courriel : Greffe.ta-rennes@juradm.fr, télécopieur : 02-99-63-56-84.

Organe chargé des procédures de médiation : Tribunal administratif de Rennes 3, Contour de la Motte CS 44416 35044 Rennes Cedex, tél. : 02-23-21-28-28, courriel : Greffe.ta-rennes@juradm.fr, télécopieur : 02-99-63-56-84.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Rennes 3, Contour de la Motte CS 44416 35044 Rennes Cedex, tél. : 02-23-21-28-28, courriel : Greffe.ta-rennes@juradm.fr, télécopieur : 02-99-63-56-84.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 1. - desamiantage, demolition.
desamiantage, demolition
Informations complémentaires : se référer au dossier de consultation disponible sur www.e-megalisbretagne.org.
C.P.V. - Objet principal : 45223220.
Mots descripteurs : Bâtiment, Charpente, Chauffage (matériel), Chauffage (travaux), Couverture

Lot(s) 2. - gros œuvre, vrd.
gros œuvre, vrd
Informations complémentaires : se référer au dossier de consultation disponible sur www.e-megalisbretagne.org.
C.P.V. - Objet principal : 45223220.
Mots descripteurs : Bâtiment, Charpente, Chauffage (matériel), Chauffage (travaux), Couverture

Lot(s) 3. - charpente et couverture metallique.
charpente et couverture metallique
Informations complémentaires : se référer au dossier de consultation disponible sur www.e-megalisbretagne.org.
C.P.V. - Objet principal : 45261000.
Mots descripteurs : Bâtiment, Charpente, Chauffage (matériel), Chauffage (travaux), Couverture

Lot(s) 4. - charpente bois.
charpente bois
Informations complémentaires : se référer au dossier de consultation disponible sur www.e-megalisbretagne.org.
C.P.V. - Objet principal : 45261100.
Mots descripteurs : Bâtiment, Charpente, Chauffage (matériel), Chauffage (travaux), Couverture

Lot(s) 5. - etancheite et couverture zinc.
etancheite et couverture zinc
Informations complémentaires : se référer au dossier de consultation disponible sur www.e-megalisbretagne.org.
C.P.V. - Objet principal : 45261210.
Mots descripteurs : Bâtiment, Charpente, Chauffage (matériel), Chauffage (travaux), Couverture

Lot(s) 6. - bardage isolant.
bardage isolant
Informations complémentaires : se référer au dossier de consultation disponible sur www.e-megalisbretagne.org.
C.P.V. - Objet principal : 45262650.
Mots descripteurs : Bâtiment, Charpente, Chauffage (matériel), Chauffage (travaux), Couverture

Lot(s) 7. - menuiseries extérieures aluminium.
menuiseries extérieures aluminium
Informations complémentaires : se référer au dossier de consultation disponible sur www.e-megalisbretagne.org.
C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Mots descripteurs : Bâtiment, Charpente, Chauffage (matériel), Chauffage (travaux), Couverture

Lot(s) 8. - serrurerie.
serrurerie
Informations complémentaires : se référer au dossier de consultation disponible sur www.e-megalisbretagne.org.
C.P.V. - Objet principal : 44316500.
Mots descripteurs : Bâtiment, Charpente, Chauffage (matériel), Chauffage (travaux), Couverture

Lot(s) 9. - mensuiseries interieures.
mensuiseries interieures
Informations complémentaires : se référer au dossier de consultation disponible sur www.e-megalisbretagne.org.
C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Mots descripteurs : Bâtiment, Charpente, Chauffage (matériel), Chauffage (travaux), Couverture

Lot(s) 10. - cloisons.
cloisons
Informations complémentaires : se référer au dossier de consultation disponible sur www.e-megalisbretagne.org.
C.P.V. - Objet principal : 45320000.
Mots descripteurs : Bâtiment, Charpente, Chauffage (matériel), Chauffage (travaux), Couverture

Lot(s) 11. - revetements de sol.
revetements de sol
Informations complémentaires : se référer au dossier de consultation disponible sur www.e-megalisbretagne.org.
C.P.V. - Objet principal : 45431100.
Mots descripteurs : Bâtiment, Charpente, Chauffage (matériel), Chauffage (travaux), Couverture

Lot(s) 12. - faux plafonds.
faux plafonds
Informations complémentaires : se référer au dossier de consultation disponible sur www.e-megalisbretagne.org.
C.P.V. - Objet principal : 45421146.
Mots descripteurs : Bâtiment, Charpente, Chauffage (matériel), Chauffage (travaux), Couverture

Lot(s) 13. - peinture.
peinture
Informations complémentaires : se référer au dossier de consultation disponible sur www.e-megalisbretagne.org.
C.P.V. - Objet principal : 45442100.
Mots descripteurs : Bâtiment, Charpente, Chauffage (matériel), Chauffage (travaux), Couverture

Lot(s) 14. - equipements sportifs.
equipements sportifs
C.P.V. - Objet principal : 37400000.
Mots descripteurs : Bâtiment, Charpente, Chauffage (matériel), Chauffage (travaux), Couverture

Lot(s) 15. - sols sportifs.
sols sportifs
C.P.V. - Objet principal : 45430000.
Mots descripteurs : Bâtiment, Charpente, Chauffage (matériel), Chauffage (travaux), Couverture

Lot(s) 16. - signaletique.
signaletique
C.P.V. - Objet principal : 45311200.
Mots descripteurs : Bâtiment, Charpente, Chauffage (matériel), Chauffage (travaux), Couverture

Lot(s) 17. - plomberie, chauffage, ventilation.
plomberie, chauffage, ventilation (cpv : 45331220-4, 45331200-8, 45311200 )
C.P.V. - Objet principal : 45331220.
Mots descripteurs : Bâtiment, Charpente, Chauffage (matériel), Chauffage (travaux), Couverture

Lot(s) 18. - electricite.
electricite
C.P.V. - Objet principal : 45311200.
Mots descripteurs : Bâtiment, Charpente, Chauffage (matériel), Chauffage (travaux), Couverture
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous