Centrale des marchés
Le marché de travaux consiste en l'aménagement de la rue des Carmes et de la place Benjamin Delessert à Pont l'Abbé. Le marché de travaux consiste en l'aménagement de la rue des Carmes et de la place Benjamin Delessert à Pont l'Abbé. ville : Pont-l'abbé cedex fax : 02-98-66-09-00 tel : 02-98-66-09-09 corr...
COMMUNE DE PONT L ABBE 29129Pont-l'abbé cedex juridique@ville-pontlabbe.fr 02 98 66 09 00
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Le marché de travaux consiste en l'aménagement de la rue des Carmes et de la place Benjamin Delessert à Pont l'Abbé.

Marché public ou privé
Référence du marché : 4209630

Date de clôture estimée : 18/01/19
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (21/12/18)
18-179073
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 29
Annonce No 18-179073
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNE DE PONT L ABBE.
 Correspondant : M. Mavic Thierry, Adjoint au Maire, square de l'europe CS 50081 29129 Pont-l'Abbé Cedex, tél. : 02-98-66-09-09, télécopieur : 02-98-66-09-00, courriel : juridique@ville-pontlabbe.fr adresse internet : https://ville-pontlabbe.bzh/.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : le marché de travaux consiste en l'aménagement de la rue des Carmes et de la place Benjamin Delessert à Pont l'abbé.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45233140
Objets supplémentaires : 45232410
45112700.
Lieu d'exécution : rue des carmes et de la place benjamin delessert, 29120 Pont-l'Abbé.
Code NUTS : -FRH02.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

conformément à l'article 40 du décret no2016-360 du 25 Mars 2016 relatif aux marchés publics, la collectivité impose pour ce marché public le mode de transmission des offres par voie électronique notamment via le dispositif MPS permettant de réduire les informations à transmettre.
La réponse papier ne sera pas acceptée
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : le marché de travaux consiste en l'aménagement de la rue des Carmes et de la place Benjamin Delessert à Pont l'abbé.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 120 jours à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : il convient de se référer aux documents de la consultation disponibles sur la plateforme mégalis bretagne: https://marches.emegalisbretagne.org.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : sur fonds propres de la collectivité.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : il convient de se référer aux documents de la consultation disponibles sur la plateforme mégalis bretagne: https://marches.emegalisbretagne.org.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
Critères de sélection des candidatures : il convient de se référer aux documents de la consultation disponibles
Sur la plateforme mégalis bretagne: https://marches.emegalisbretagne.org.
Situation juridique - références requises : il convient de se référer aux documents de la consultation disponibles
Sur la plateforme mégalis bretagne: https://marches.emegalisbretagne.org.
Capacité économique et financière - références requises : il convient de se référer aux documents de la consultation disponibles
Sur la plateforme mégalis bretagne: https://marches.emegalisbretagne.org
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : il convient de se référer aux documents de la consultation disponibles
Sur la plateforme mégalis bretagne: https://marches.emegalisbretagne.org.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Autres renseignements demandés : 
     - Autres renseignements demandés : pour les pièces de la candidature, il convient de se référer aux documents de la consultation disponibles sur la plateforme mégalis bretagne: https://marches.emegalisbretagne.org.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - valeur du mémoire technique : 30 %;
     - délais d'exécution et planning associé : 20 %;
     - prix : 50 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des candidatures : 18 janvier 2019, à 12 heures.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2018-0017-PLAB.

Renseignements complémentaires : le dossier pourra être retiré gratuitement sur la plateforme megalis bretagne en suivant le lien de dématérialisation suivant: https://marches.e-megalisbretagne.org/. Numéro de référence attribué au marché à indiquer pour une recherche rapide sur la plateforme Megalis: 2018-0017-plab
les candidats ont la faculté de présenter leur offre uniquement sous forme dématérialisée classique ou avec le dispositif MPS.
La remise des offres dématérialisée : utiliser la plateforme Mégalis Bretagne sous le lien
https://marches.emegalisbretagne.org/ et rappeler le numéro de référence attribué au marché: 2018-0017-plab
Ce marché est conforme au dispositif d'expérimentation MPS (Marché Public Simplifié), et permet aux entreprises de candidater sur la base de leur seul numéro de SIRET. Le mode de transmission des éléments de la candidature et de l'offre est dématérialisé. La réponse électronique est indispensable (La signature électronique est souhaitable lors de la remise des offres et, en l'absence, elle sera demandée a posteriori à la seule entreprise retenue).
Voir les détails dans le règlement de la consultation.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 21 décembre 2018.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : A3 paysage.
 Correspondant : M. Foricher Clément,  8 quater rue de Kervezennec,  29200 Brest, , tél. : 02-98-38-03-03, , courriel : contact@a3-paysage.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Commune de Pont-l'Abbé.
 Correspondant : Mme Dacquay Frédérique,  square de l'europe,  29120 Pont-l'Abbé, , tél. : 02-98-66-09-09, , télécopieur : 02-98-66-09-00, , courriel : juridique@ville-pontlabbe.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Les documents peuvent être obtenus sur la plateforme mégalis bretagne.
 adresse internet : http://marches.megalisbretagne.org.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes 3, Contour de la Motte-Cs44416- 35044 Rennes Cedex, tél. : 02-23-21-28-28, courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr, télécopieur : 02-99-63-56-84.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Rennes 3, Contour de la Motte-Cs44416- 35044 Rennes Cedex, tél. : 02-23-21-28-28, courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr, télécopieur : 02-99-63-56-84.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 1. - voirie - assainissement eaux pluviales.
Voirie - assainissement eaux pluviales
C.P.V. - Objet principal : 45233140
Objets supplémentaires : 45232410.
Mots descripteurs : Espaces verts, Voirie, Voirie et réseaux divers

Lot(s) 2. - revêtements spécifiques- mobilier - ouvrage - espace vert.
Revêtements spécifiques- mobilier - ouvrage - espace vert
C.P.V. - Objet principal : 45112700.
Mots descripteurs : Espaces verts, Voirie, Voirie et réseaux divers
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous