Centrale des marchés
17 Travaux d'aménagement de la zac de bonnerme tranche 2 à Pons 17 Travaux d'aménagement de la zac de bonnerme tranche 2 à Pons travaux d'aménagement de la ZAC de Bonnerme Tranche 2. lieu : zac de Bonnerme, 17800 Pons code_postal : 17800
Semdas 17076La Rochelle raimbault@semdas.fr 0546317162
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

17 Travaux d'aménagement de la zac de bonnerme tranche 2 à Pons

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1154418

Date de clôture estimée : 25/08/14
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (12/07/14)
14-107028
SOURCEWEB (10/07/14)

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Semdas.
Correspondant : Mme raimbault francine, Assistante opérationnelle, 85 boulevard de la République Les Minimes 17076 La Rochelle Cedex 9 tél. : 05-46-31-71-36 télécopieur : 05-46-31-71-62 courriel : raimbault@semdas.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Cabinet d'études techniques.

Objet du marché : travaux d'aménagement de la ZAC de Bonnerme Tranche 2.

Type de marché de travaux : exécution.

Lieu d'exécution : zac de Bonnerme, 17800 Pons.

Caractéristiques principales :
réalisation des voies d'accès et internes et de tous les aménagements et réseaux nécessaires.
Surface 6 ha

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un seul lot.

Durée du marché ou délai d'exécution : 4 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 29 septembre 2014.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Autres renseignements demandés :
- : une lettre de candidature (Dc1 ou équivalent).
Une déclaration sur l'honneur (cf. Modèle joint au Rdc) attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies à l'article 8 de l'ordonnance du 6 juin 2005 n°2005-649.
Le candidat en redressement judiciaire devra produire copie du ou des jugements prononcés à cet effet.
Les pièces permettant l'évaluation de leur expérience, capacités professionnelles, techniques et financières /
Références d'opérations similaires des trois dernières années.
Déclaration sur les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement.
Déclaration indiquant le matériel, l'outillage et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
Chiffre d'affaires des 3 derniers exercices clos ;
- : un document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat.
Les attestations d'assurances responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 25 août 2014, à 12 heures.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 1426 PONS.

Renseignements complémentaires : mode de passation : Procédure adaptée ouverte en application de l'article 10 du décret n° 2005-1742 du 30/12/2005 et de l'ordonannce n° 2005-649 du 06/06/2005.
Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de remise des offres.
Les travaux seront réalisés en deux phases :Phase 1 : Travaux principaux.phase 2 - travaux de finition.
Variante acceptée uniquement pour le lot n° 1 VRD et portant uniquement sur le traitement de sol au niveau de la structure chaussée.
Forme juridique que devra revêtir le groupement attributaire du marché : Le marché sera conclu soit en entreprise individuelle soit en entreprises groupées solidaires.
Modalités de paiement : délai de paiement de 45 jours à compter de la réception de la demande d'acompte par le Maître d'oeuvre. Application d'une retenue de garantie de 5 %.
Délais d'exécution : phase 1 : 0,5 mois de préparation et 3 mois d'exécution. Phase 2 : 0,5 mois. Le délai entre les deux phases est estimé à 24 mois maximum. Le délai d'exécution démarre à compter de la date fixée par ordres de servide.
Les plis devront être adressés à la SEMDAS - 85, boulevard de la République - 17076 la rochelle Cedex 9 et lui parvenir par pli recommandé avec avis de réception avant le 25 août 2014 à 12 heures ou être déposés contre un reçu au secrétariat de la SEMDAS - le pli portera la mention "Zac de Bonnerme à Pons - tranche 2 - consultation Travaux - procédure adaptée".
La remise des plis par voie électronique n'est pas autorisée.
Instance chargée des procédures de recours et service auprès duquel les renseignements peuvent être obtenus :.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Le dossier de consultation est dématérialisé. Les soumissionnaires auront la possibilité de télécharger les documents dématérialisés du dossier de consultation, documents et renseignements complémentaires ainsi que l'avis d'appel public à la concurrence via le site internet http://semdas.achatpublic.com.
Le dossier de consultation papier est remis gratuitement à chaque candidat sur demande écrite , par lettre ou télécopie, en temps utile auprès du maître de l'ouvrage à l'adresse suivante : SEMDAS - 85, boulevard de la République - 17076 la rochelle Cedex 9
télécopieur : 05.46.31.71.62.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 10 juillet 2014.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Cabinet COQUILLEAU.
Correspondant : M. Trélohan Monsieur, 33, place du château, 17500 Jonzac, tél. : 05-46-48-06-62.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
85 boulevard de la République Les Minimes, 17076 La Rochelle Cedex 9, adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2014_87o3ySeK52.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal de Grande Instance 10, rue du Palais 17000 La Rochelle tél. : 05-46-50-87-10.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 lot 1 - v.R.D.
Lot 1 - v.R.D.
Lot(s) 2 lot 2 - aménagement des espaces verts.
Lot 2 - aménagement des espaces verts.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00