Centrale des marchés
Mission de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation des locaux et l’aménagement paysager des espaces extérieurs du site rue des Carmélites Mission dont les éléments constitutifs sont les suivants :- Avant-projet (AVP) - Etudes de projet (PRO)- Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT)- Etudes d'exécution (EXE)- Direct...
Communauté d'Agglomération de Poitiers 86021Poitiers cedex direction.achats.moyens.generaux@grandpoitiers.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Mission de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation des locaux et l’aménagement paysager des espaces extérieurs du site rue des Carmélites

Marché public ou privé
Référence du marché : 4181948

Date de clôture estimée : 15/01/19
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (16/12/18)
18-173879
JOUE (19/12/18)
558688-2018

Département(s) de publication : 86
Annonce No 18-173879
I.II.III.IV.VI.

AVIS DE MARCHÉ

Directive 2014/24/UE

Le présent avis constitue un appel à la concurrence

Section I : Pouvoir adjudicateur

I.1) NOM ET ADRESSES
Communauté d'Agglomération de Poitiers, Numéro national d'identification : 200 069 854 00012, Grand Poitiers Communauté urbaine - Direction Construction - Place du Maréchal Leclerc - CS 10569, 86021, Poitiers Cedex, F, Courriel : direction.achats.moyens.generaux@grandpoitiers.fr, Code NUTS : FRI34
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.grandpoitiers.fr
Adresse du profil acheteur : http://www.marches-securises.fr
I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
I.3) COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse : http://www.marches-securises.fr
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées :
par voie électronique à l'adresse : http://www.marches-securises.fr
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autorité régionale ou locale
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques

Section II : Objet

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1)Intitulé : Mission de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation des locaux et l’aménagement paysager des espaces extérieurs du site rue des Carmélites
Numéro de référence :
II.1.2)Code CPV principal :
Descripteur principal : 71200000
Descripteur supplémentaire :
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte : Mission dont les éléments constitutifs sont les suivants :- Avant-projet (AVP) - Etudes de projet (PRO)- Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT)- Etudes d'exécution (EXE)- Direction de l'exécution du contrat de travaux (DET)- Assistance lors des opérations de réception (AOR)Eléments de mission complémentaires- Diagnostic (DIA)- Constitution du dossier d’autorisation d’urbanisme (AT, DP, éventuellement permis de construire, selon le projet)- Ordonnancement Pilotage et Coordination (OPC) - Conception et suivi de la réalisation de la signalétique intérieure et extérieure- Coordination SSIContenu des éléments de la missionLe contenu de chaque élément de mission est celui qui figure à l'annexe I de l'arrêté du 21 Décembre 1993 et qui est précisé et complété dans le CCTP fourni en ANNEXE.La consultation donnera lieu à un marché à tranches conformément à l'article 77 du Décret no2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
II.1.5)Valeur totale estimée :
Valeur hors TVA :  euros
II.1.6)Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non
II.2) DESCRIPTION
II.2.1)Intitulé :
Lot nº :
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 71200000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FR
Lieu principal d'exécution :
II.2.4)Description des prestations : Mission dont les éléments constitutifs sont les suivants :- Avant-projet (AVP) - Etudes de projet (PRO)- Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT)- Etudes d'exécution (EXE)- Direction de l'exécution du contrat de travaux (DET)- Assistance lors des opérations de réception (AOR)Eléments de mission complémentaires- Diagnostic (DIA)- Constitution du dossier d’autorisation d’urbanisme (AT, DP, éventuellement permis de construire, selon le projet)- Ordonnancement Pilotage et Coordination (OPC) - Conception et suivi de la réalisation de la signalétique intérieure et extérieure - Coordination SSI - Agencement des plateaux avec réutilisation du mobilier à dispositionLe délai d'exécution des prestations court de la date de notification à la fin de la période de garantie de parfait achèvement ou après prolongation de ce délai lors de la levée de la dernière réserve de la tranche ferme ou de la dernière tranche conditionnelle affermie.Le délai d'exécution des prestations est de 57 mois à compter de la notification du marché.Le délai d’exécution des tranches est fixé comme suit (avec délais de validation du maître d’ouvrage intégrés) :-Tranche ferme : 33 mois à compter de la notification du marché jusqu’à la fin de la période de garantie de parfait achèvement ou après la prolongation de ce délai lors de la levée de la dernière réserve -Tranche optionnelle : 24 mois à compter de la notification de l’affermissement de la tranche optionnelle jusqu’à la fin de la garantie de parfait achèvement ou après la prolongation de ce délai lors de la levée de la dernière réserve
II.2.5)Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA :  euros
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 57
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération :non
II.2.11)Information sur les options
Options : oui
Description des options : La consultation donnera lieu à un marché à tranches.Tranche ferme :-portant sur l’ensemble de la mission de base et les missions complémentaires relative à la phase 1 des travaux-et portant sur les études d’avant-projet relatives à la phase 2 des travaux Tranche optionnelle : portant sur les études de projet (PRO) jusqu’à l’assistance lors des opérations de réception (AOR) et les missions complémentaires OPC et constitution du dossier d’autorisation d’urbanisme (AT, DP, éventuellement permis de construire, selon le projet) relatives à la phase 2 des travaux.
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14)Informations complémentaires : Au terme de l'appel public à la concurrence, un nombre maximum de 3 candidats sera retenu pour remettre une offre.A l'issue de l'attribution du marché, le pouvoir adjudicateur imposera la forme d'un groupement solidaire conformément à l'article 45 II du Décret no 2016-360 du 25 mars 2016.

Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique

III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions : - Formulaire DUME en format xml ET pdf (généré automatiquement lors de la réponse sur marches-securises.fr) remplaçant la DC1 et DC2 (ne pas les transmettre en plus du formulaire), ou éventuellement DC1-DC2 si vous ne candidatez pas en DUME
III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection : - Chiffre d'affaires des trois dernières années
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :
III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis : - Composition de l’équipe dédiée au projet (dénomination, coordonnées postales et téléphoniques, adresse de messagerie – désignation de la compétence portée par chacun des membres de l’équipe) comprenant pour chacun : curriculum vitae, certificats de qualification professionnelle dans leur domaine de compétences respectif (OPQIBI, OPQTEC), indication des titres d'études et/ou de l'expérience professionnelle du ou des responsables et des exécutants du marché. Pour l’architecte : attestation d’inscription à l’ordre des architectes ou tout autre document considéré comme équivalent. - Dossier sélectionnant et mettant en valeur, pour le mandataire de l’équipe, 5 références écrites et graphiques d’importance et de complexité équivalentes datant de moins de 5 ans avec le nom du projet, le maître d’ouvrage, l’année de réalisation, le montant de travaux HT, les surfaces réhabilitées ou construites (en extension), les missions confiées, un descriptif succinct de l’opération mettant en corrélation le projet réalisé avec le projet de la collectivité ou tout autre document considéré comme équivalent. Il est laissé au choix de l’équipe candidate de présenter en cinquième référence une référence significative d’un des cotraitants de l’équipe (sauf le paysagiste pour lequel un dossier spécifique est demandé) en lieu et place de la 5ème référence du mandataire ou de ses associés.- Dossier sélectionnant et mettant en valeur, pour le paysagiste de l’équipe, 3 références écrites et graphiques d’importance et de complexité équivalentes datant de moins de 5 ans avec le nom du projet, le maître d’ouvrage, l’année de réalisation, le montant de travaux HT, les surfaces aménagées réhabilitées ou créées au sein d’un site patrimonial, les contraintes paysagères (boisement existant, topographie particulière), les missions confiées, un descriptif succinct de l’opération mettant en corrélation le projet réalisé avec le projet de la collectivité ou tout autre document considéré comme équivalent.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :
III.1.5)Informations sur les marchés réservés :
III.2) CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ
III.2.1)Information relative à la profession
La prestation est réservée à une profession déterminée
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables : architecte en application de la loi no77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture modifiée et Décret no2009-1490 du 2 décembre 2009
III.2.2)Conditions particulières d'exécution :
III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
III.2.4)Marché éligible au MPS
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Section IV : Procédure

IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1)Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
IV.1.3)Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Dans le cas d'accords-cadres - justification d'une durée dépassant quatre ans :
IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.5)Information sur la négociation
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
IV.1.6)Enchère électronique :
IV.1.8)Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S :
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
15 janvier 2019 - 16:00
IV.2.3)Date d'envoi estimée des invitations à soumissionnner ou à participer aux candidats sélectionnés
Date : 4 février 2019
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
français
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :
L'offre doit être valable jusqu'au :
ou
Durée en mois : 3 (A compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalité d'ouverture des offres
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture :

Section VI : Renseignements complémentaires

VI.1) RENOUVELLEMENT
Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :
VI.2) INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES
La facturation en ligne sera acceptée
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Le RAPC (règlement d'appel public à concurrence) et les documents du dossier de consultation des candidats sont téléchargeables sur https://www.marches-securises.fr En cas de problème d'inscription et de téléchargement sur www.marches-securises.fr, un numéro est à la disposition des soumissionnaires : 04 92 90 93 27 Adresse postale pour la remise de la copie de sauvegarde: grand poitiers direction Achats - moyens généraux place du maréchal leclerc cs 10569 86021 poitiers Cedex.Une nouvelle fonction DUME est à la disposition des Candidats sur la plateforme de dématérialisation de Grand Poitiers Communauté Urbaine (https://www.marches-securises.fr). Grâce à cette fonction, les candidats ne sont plus obligés de Déposer les documents de candidature, seul leur numéro de SIRET leur est demandé. Les documents administratifs en candidature DUME seront téléchargés par le pouvoir adjudicateur sur La plateforme après attribution. En cas de candidature classique, ils seront à fournir par le candidat retenu après attribution du marché. Pas de signature électronique des offres ou des candidatures lors de la remise des offres. En cas de Candidature classique, ils seront à fournir par le candidat retenu après attribution du marché. Mais le Futur attributaire du marché devra acquérir un certificat de signature électronique pour signer le marché Après attribution. Pour la réalisation de ce projet, il est fait appel à une équipe de maîtrise d’œuvre pluridisciplinaire compétente dans les domaines suivants :-Architecture-Economie de la construction-Paysage-Fluides (électricité, fluides et génie climatique chauffage / climatisation)-Structures (béton armé et charpente béton et bois)-Acoustique -vrd-opc (La personne assurant la mission d’opc devra être distincte de celle(s) assurant la mission Det)-Architecture d’intérieur-Coordination SSIConcernant l’architecte mandataire de l'équipe, ce dernier n’est pas autorisé à présenter pour la consultation plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et/ou de membre d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membre de plusieurs groupements, conformément à l'article 45-v du décret relatif aux marchés publics.L’Architecte sera le mandataire du groupement solidaire de l’équipe de maîtrise d’œuvre.Le jugement des candidatures sera effectué au moyen des critères suivants :1. Pertinence de la composition de l’équipe de maîtrise d’œuvre, compétences et qualifications des membres la composant2. Qualité des références similaires présentées par les membres de l’équipe de maîtrise d’œuvre3. Moyens humains, financiers et matériels des membres de l’équipe de maîtrise d’œuvre
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif, 15, rue de Blossac CS 80541, 86020, Poitiers Cedex, F, Téléphone : (+33) 5 49 60 79 19, Courriel : greffe.ta-poitiers@juradm.fr, Fax : (+33) 5 49 60 68 09, Adresse internet : http://www.poitiers.tribunal-administratif.fr
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation :
VI.4.3)Introduction de recours :
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
Tribunal Administratif, 15, rue de Blossac CS 80541, 86020, Poitiers Cedex, F, Téléphone : (+33) 5 49 60 79 19, Courriel : greffe.ta-poitiers@juradm.fr, Fax : (+33) 5 49 60 68 09, Adresse internet : http://www.poitiers.tribunal-administratif.fr
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
14 décembre 2018
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous