Centrale des marchés
86 mise aux normes de la zone de sûreté de l'hôtel de police à Poitiers 86 mise aux normes de la zone de sûreté de l'hôtel de police à Poitiers mise aux normes de la zone de sûreté de l'hôtel de Police de Poitiers (86). lieu : 38 rue de la Marne, 86000 Poitiers code...
SGAP Sud Ouest 33041Bordeaux 0556997744
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

86 mise aux normes de la zone de sûreté de l'hôtel de police à Poitiers

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1244915

Date de clôture estimée : 30/10/14
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (01/10/14)
14-146252

86Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SGAP Sud Ouest.
Correspondant : M. Masurel Christophe, SGAMI Sud-Ouest, 89 Cours Dupré de Saint-Maur - B.P. 30091 89 Cours Dupré de Saint-Maur - B.P. 30091 33041 Bordeaux tél. : 05-56-99-77-40 télécopieur : 05-56-99-77-44.

Objet du marché : mise aux normes de la zone de sûreté de l'hôtel de Police de Poitiers (86).

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45454100.

Lieu d'exécution : 38 rue de la Marne, 86000 Poitiers.

Code NUTS : øFR534ø.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
travaux de mise aux normes de la zone des Garde-À-Vue de l'hôtel de Police ainsi que des locaux annexes. La surface de locaux concernée par le projet est de 240 m2 SHON aux Rdc et Sous-Sol. Les travaux seront réalisés en site occupé.
Le délai d'exécution est de 8 mois incluant la période de préparation (1 mois) à compter de la date indiquée dans l'ordre de service de démarrage des travaux notifié aux entreprises.
Les variantes sont refusées.
Negociation : Le pouvoir adjudicateur négociera avec les entreprises ayant remis une offre sur tous les éléments de cette offre
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : des options sont à chiffrer dans le cadre prévu de l'acte d'engagement :
- n° 1 Réfection de la salle de sport au R-1 : Lots n° 1, 2, 4, 6 et 7.
- n° 2 Clôture grillagée dans local stockage au R-1 : lot n° 3.
- n° 3 Remplacement du revêtement béton avec finition quartz par une résine dans les GAV au R-1 : lots n° 1, 5 et 6.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 20 janvier 2015.

Cautionnement et garanties exigés : le titulaire du marché est soumis à une retenue de garantie prélevée par fraction sur chacun des versements autres qu'une avance. Le montant de la retenue de garantie est de 5 % du montant initial du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.
Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie à première demande à la retenue de garantie, ou une caution personnelle et solidaire, selon les modalités fixées à l'article 102 du code des marchés publics.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le marché sera traité à prix actualisable, global et forfaitaire.
Les règlements interviendront par mandat administratif dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de réception du décompte par le maître d'oeuvre, avec virement sur le compte figurant sur l'acte d'engagement.
En cas de dépassement de ce délai contractuel, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêts de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points. Une indemnité forfaitaire, pour frais de recouvrement, de 40 €o(s)uros (Décret no 2013-269 du 29 mars 2013), est accordée au titulaire.
Sauf renonciation expresse du titulaire prévue à l'acte d'engagement, une avance de 5 % est consentie selon les conditions d'application prévues à l'article 87 du Code des Marchés Publics, y compris pour les lots où elle n'est pas obligatoire (alinéa 5 de l'article 87).
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
- Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
- : dc1 dûment complété dans l'ensemble de ses rubriques, daté et signé ainsi que le Dc2, dûment complété dans l'ensemble de ses rubriques. Liste de références de travaux de même nature et d'importance équivalente réalisés depuis 5 ans ou documents équivalents permettant d'apprécier la capacité du candidat à réaliser les travaux demandés.les Dc1 et Dc2 sont téléchargeables sur le site : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- le prix : 60 % ;
- la valeur technique sera évaluée sur la base d'un mémoire technique qui présentera : 1- la méthodologie d'intervention sur le chantier en ce qui concerne les moyens humains et matériels de l'entreprise par phase (20 %) 2- la description des matériaux et matériels mis en oeuvre pour ce chantier afin d'évaluer leur qualité et leur pérennité (20 %). : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 30 octobre 2014, à 16 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 2014-48-TX.

Renseignements complémentaires : la visite du site est obligatoire. Elle se déroulera seulement sur rendez-vous. Prendre contact avec le service de gestion opérationnelle : Mme ROBIN Tel : 05 49 60 60 85 ou m. Gabard Tel. 05 49 60 60 32 - le candidat veillera à faire inscrire sa visite sur le registre tenu à cet effet.
A l'inscription, les candidats devront préciser les noms, prénoms, dates et lieux de naissance des personnes appelées à représenter la société lors des visites.
Le lien pour télécharger les documents mis à la disposition des entreprises est indiqué ci dessous.
En cas de difficulté de téléchargement contacter M. Masurel par courriel à christophe.masurel@interieur.gouv.fr ou par téléphone au 05.56.99.77.42.
Les candidats veilleront tout particulièrement à la fiabilité et à la pérennité de leur adresse courriel, qui sera le moyen d'être contacté par la personne publique en cas de complément ou modification du dossier de consultation. Les modalités de remise des offres sont décrites dans le réglement de la consultation.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 26 septembre 2014.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : SGAMI / DL / BAI.
Correspondant : M. Stéphane Leonard, 89 cours dupré de Saint-Maur, 33000 Bordeaux, télécopieur : 05-56-99-72-60, courriel : stephane.leonard1@interieur.gouv.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : SGAMI / DAGF / BAGM.
Correspondant : M. Christophe Masurel, 89 cours dupré de Saint Maur, 33000 Bordeaux, tél. : 05-56-99-77-42, courriel : christophe.masurel@interieur.gouv.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=203841&orgAcronyme=g6l.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif 9 rue Taste 33000 Bordeaux tél. : 05-56-99-38-00 télécopieur : 05-56-24-39-03.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : référé pré-contractuel jusqu'à la date de conclusion du marché.
- référé contractuel : délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution.
- Recours pour excès de pouvoir : délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de rejet.
- recours de pleine juridiction : délai de 2 mois suivant l'accomplissement des mesures de publicité relatives à la conclusion du contrat.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 gros-oeuvre.
Gros oeuvre.

C.P.V. - Objet principal : 45454100
Objets supplémentaires : 45223220.
Lot(s) 2 menuiseries intérieures.
Menuiseries intérieures.

C.P.V. - Objet principal : 45454100
Objets supplémentaires : 45421000.
Lot(s) 3 serrurerie.
Serrurerie.

C.P.V. - Objet principal : 45454100
Objets supplémentaires : 45262670.
Lot(s) 4 cloisons sèches.
Cloisons sèches.

C.P.V. - Objet principal : 45454100
Objets supplémentaires : 45421141.
Lot(s) 5 carrelage.
Carrelage.

C.P.V. - Objet principal : 45454100
Objets supplémentaires : 45431000.
Lot(s) 6 peinture.
Peinture.

C.P.V. - Objet principal : 45454100
Objets supplémentaires : 45442110.
Lot(s) 7 electricité.
Electricité.

C.P.V. - Objet principal : 45454100
Objets supplémentaires : 45311000.
Lot(s) 8 plomberie - chauffage - ventilation.
Plomberie - chauffage - ventilation.

C.P.V. - Objet principal : 45454100
Objets supplémentaires : 45331000, 45330000.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00