Recherche 〉 France 〉 Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes 〉 Vienne 〉 Poitiers 〉 Première publication

Lycée de l'alimentation ENILIA-ENSMIC à Surgères(17) - Mise en conformité de l'établissement pour accessibilité aux personnes handicapées - ADAP marché de travaux en 9 lots

Suivre ce marché

Marché public ou privé
Référence du marché : 3658498

Date de clôture estimée : 07/06/18
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (04/05/18)
18-62170

Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 17, 16, 79, 86
Annonce No 18-62170
Travaux

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Région Nouvelle Aquitaine.
Correspondant : Mlle MAURILLON Magali, 15 Rue de l'ancienne Comédie 86021 Poitiers.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://demat-ampa.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : lycée de l'alimentation ENILIA-ENSMIC à Surgères(17) - mise en conformité de l'établissement pour accessibilité aux personnes handicapées - aDAP marché de travaux en 9 lots.
Type de marché de travaux : exécution.

Caractéristiques principales :

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : lycée de l'alimentation ENILIA-ENSMIC à Surgères(17) - mise en conformité de l'établissement pour accessibilité aux personnes handicapées - aDAP marché de travaux en 9 lots.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 17 mois à compter de la notification du marché.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 7 juin 2018, à 12 heures.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2018P000T026250000.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 4 mai 2018.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
adresse internet : https://demat-ampa.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=20012&orgAcronyme=cr-aquitaine.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Bordeaux 9 Rue Tastet 33063 Bordeaux.

Organe chargé des procédures de médiation : Tribunal administratif de Bordeaux 9 rue Tastet 33063 Bordeaux.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Bordeaux 9 rue Tastet 33063 Bordeaux.

Renseignements relatifs aux lots :

Lot(s) 1. -

Désamiantage