86 travaux de rénovation des installations de chauffage des ateliers Syrinx à Poitiers

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Poitiers.
Correspondant : jack Pyvka, service Maintenance du Patrimoine Bâti et Energie Place du Maréchal Leclerc B.P. 569, 86100 Poitiers Cedex, tél. : 05-49-52-36-98, télécopieur : 05-49-52-38-46, courriel : mpbe@mairie-poitiers.fr, adresse internet : http://www.poitiers.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://www.marches-securises.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Objet du marché : rénovation des installations de chauffage des ateliers Syrinx.

Type de marché de travaux : exécution.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : il est prévu les options suivantes :
Option n° 1 : conduite et maintenance d'installation
Option n° 2 : enduit mural en chaufferie.
Refus des variantes.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : non.

Cautionnement et garanties exigés : garantie à première demande en cas d'avance.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : prix fermes actualisables
Financement sur le budget de la ville de Poitiers.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : solidaire.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
les documents administratifs (Dc1, dc2, attestations fiscales et sociales, attestation d'assurance...) seront à fournir par le candidat retenu après attribution du marché.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix des prestations : 40 % ;
- valeur technique : 30 % ;
- délai d'exécution : 30 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 2 mai 2012, à 16 heures.

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Renseignements complémentaires : la remise des offres est subordonnée à la visite des lieux d'exécution du marché.
Une date de visite est fixée le 17 avril 2012.
Afin d'obtenir l'heure et le lieu de rendez-vous, le candidat prendra contact avec M. Jack PYVKA au 05 49 52 36 98.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : dossier téléchargeable sur le site www.marches-securises.fr
En cas de problème d'inscription et de téléchargement sur www.marches-securises.fr, un numéro Azur est à la disposition des soumissionnaires : 04 92 90 93 27.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 30 mars 2012.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif 15, rue de Blossac B.P. 541, 86020 Poitiers Cedex, tél. : 05-49-60-79-19, courriel : greffe.ta-poitiers@juradm.fr, télécopieur : 05-49-60-68-09, adresse internet : http://poitiers.tribunal-administratif.fr/ta-caa/.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif 15, rue de Blossac B.P. 541, 86020 Poitiers Cedex, tél. : 05-49-60-79-19, courriel : greffe.ta-poitiers@juradm.fr, télécopieur : 05-49-60-68-09, adresse internet : http://poitiers.tribunal-administratif.fr/ta-caa/