Centrale des marchés
Travaux d'adaptation, de maintenance et de réparation de chauffage, ventilation, climatisation et de désenfumage, installations et infrastructures dans tous les bâtiments et sur tous les sites du Travaux d'adaptation, de maintenance et de réparation de chauffage, ventilation, climatisation et de désenfumage, installations et infrastructures dans tous les bâtiments et sur tous les sites du C...
CHU DE POITIERS 86021Poitiers stephanie.bouchenoir@chu-poitiers.fr 05 49 44 45 71
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Travaux d'adaptation, de maintenance et de réparation de chauffage, ventilation, climatisation et de désenfumage, installations et infrastructures dans tous les bâtiments et sur tous les sites du

Marché public ou privé
Référence du marché : 2750698

Date de clôture estimée : 02/05/17
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (07/04/17)
17-49019
SOURCEWEB (08/04/17)
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 86
Annonce No 17-49019
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CHU DE POITIERS.
 Correspondant : Mme BOUCHENOIR Stéphanie, CHU de Poitiers, 2 rue de la milétrie CS 90577 86021 Poitiers Cedex, tél. : 05-49-44-40-50, télécopieur : 05-49-44-45-71, courriel : stephanie.bouchenoir@chu-poitiers.fr adresse internet : http://www.chu-poitiers.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-publics.gouv.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Santé.

Objet du marché : travaux d'adaptation, de maintenance et de réparation de chauffage, ventilation, climatisation et de désenfumage, installations et infrastructures dans tous les bâtiments et sur tous les sites du CHU de Poitiers (Lieux : Sites de Poitiers, Lusignan, Montmorillon...) et à l'etablissement Français du Sang (Efs) situé sur le site de la Milétrie.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45331000.
Lieu d'exécution : chu de Poitiers, 86021 Poitiers Cedex.
Code NUTS : |FR534|.

L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Accord-cadre avec un seul opérateur.

Caractéristiques principales : 

l'accord-cadre sera mono-attributaire.
il n'est pas prévu de décomposition en tranche.
l'accord cadre est conclu pour une période de 1 an à compter du 10 juillet 2017.
l'accord cadre sera reconductible 3 fois par période de 12 mois sans que la durée totale de l'accord cadre ne puisse excéder 4 ans.
l'accord-cadre est conclu sans engagement sur un montant minimum et avec engagement sur un montant maximum sur la durée totale du marché mentionné ci-dessous :
- pour le CHU de Poitiers : Montant maximum : 4 000 000 euro(s) (H.T.) sur la durée totale du marché.
- pour l'efs : Montant maximum : 200 000 euro(s) (H.T.) sur la durée totale du marché.
l'engagement total du montant maximum sur la durée totale du marché est de 4 200 000 euro(s) (H.T.).
L'Accord cadre sera exécuté en partie par l'émission de bons de commande (pour l'ensemble des fournitures et travaux figurant au bordereau de prix unitaires joint à l'accord cadre) et par la conclusion de marchés subséquents (pour les fournitures et travaux ne figurant pas au bordereau, donnant lieu à la fourniture d'un devis préalable, mais relevant de l'objet du présent accord cadre). Ces marchés subséquents ainsi conclus prendront la forme d'un bon de commande.
Variantes à l'initiative du candidat.
les candidats peuvent proposer, conformément à l'article 58 du décret, une offre comportant des variantes. Ces propositions variantes ne peuvent porter que sur les aspects suivants :
- financier : prestation en plus et/ou moins-value.
- technique : conception technique différente, utilisation d'équipements innovants, caractéristiques environnementales mises en œuvre pour la réalisation des travaux.
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : travaux d'adaptation, de maintenance et de réparation de chauffage, ventilation, climatisation et de désenfumage, installations et infrastructures dans tous les bâtiments et sur tous les sites du CHU de Poitiers (Lieux : Sites de Poitiers, Lusignan, Montmorillon...) et à l'etablissement Français du Sang (Efs) situé sur le site de la Milétrie.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
Prestations divisées en lots : non.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 10 juillet 2017.
Cautionnement et garanties exigés : garantie de Parfait Achèvement.
Garantie à première demande à concurrence de 100% de l'avance, si le titulaire la retient.
le CHU ne donnera pas son accord pour la constitution d'une caution personnelle et solidaire.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement sur les ressources propres du CHU de Poitiers. Virement bancaire sur mandat administratif, délai
global de paiement de 50 jours à réception de la demande de paiement.
versement et remboursement de l'avance en application des articles 110 et 111 du décret 2016-360 du 25 mars
2016.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement sous forme conjointe avec mandataire solidaire afin de garantir que, quelle que soit la défaillance
de l'un des cotraitants dans l'exécution de ses obligations (dépôt de bilan, maladie, retards...), le marché sera
exécuté au même prix et sera garanti techniquement, juridiquement et financièrement.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
Critères de sélection des candidatures : capacités professionnelles, techniques et financières des candidats.
Référence professionnelle et capacité technique - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : les entreprises devront être habilitées par la détention des certificats et attestations mentionnés au réglement de la consultation.
la preuve de la qualification du candidat peut être apportée par tout autre moyen jugé équivalent par le pouvoir adjudicateur.

Marché réservé : non.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 2 mai 2017, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 17S055.

Renseignements complémentaires : le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier ou d'attribuer le ou les marchés sans négociation si les offres sont considérées comme optimales
visite sur site obligatoire.
les visites seront organisées les
- lundi 24 avril 2017 à 10 heures
- lundi 24 avril 2017 à 14 heures
- lieu de Rdv : Bâtiment Agora Direction - 1er étage - salle 1073
sur rendez-vous avec m. Roy (Tél. 05.49.44.39.04).
L'obtention des documents contractuels et additionnels est payante.
Prix : 0 euros.
Date limite d'obtention : 2 mai 2017, à 16 heures.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 7 avril 2017.

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : CHU DE POITIERS - DIRECTION DES CONSTRUCTIONS ET DU PATRIMOINE - Unité Chauffage - Plomberie.
 Correspondant : M. Dimitri NEEL,  2 rue de la Milétrie - cS 90577,  86021 Poitiers Cedex, , tél. : 05-49-44-38-74, , télécopieur : 05-49-44-39-74, , courriel : dimitri.neel@chu-poitiers.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : CHU DE POITIERS - DIRECTION DES CONSTRUCTIONS ET DU PATRIMOINE - Unité Etudes et Travaux.
 Correspondant : Mme DUVERGER-DARRE Claire,  2 rue de la Milétrie - cS 90577,  86021 Poitiers Cedex, , tél. : 05-49-44-38-71, , télécopieur : 05-49-44-39-74, , courriel : claire.duverger-darre@chu-poitiers.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : CHU DE POITIERS - DIRECTION DES CONSTRUCTIONS ET DU PATRIMOINE - Unité Marchés et Budget.
 Correspondant : Mme BOUCHENOIR Stéphanie,  2 rue de la Milétrie - cS 90577,  86021 Poitiers Cedex, , tél. : 05-49-44-40-50, , télécopieur : 05-49-44-45-71, , courriel : stephanie.bouchenoir@chu-poitiers.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif 15 rue Blossac 86000 Poitiers, tél. : 05-49-60-79-19, courriel : greffe.ta-poitiers@juadm.fr, télécopieur : 05-49-60-68-09.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif 15 rue Blossac 86000 Poitiers, tél. : 05-49-60-79-19, courriel : greffe.ta-poitiers@juadm.fr, télécopieur : 05-49-60-68-09.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous