Centrale des marchés
réalisation des émergences du parc du peuple de l'herbe à Carrières sous Poissy 78 Réalisation des émergences du parc du peuple de l'herbe à Carrières Sous Poissy code_postal : 78915 ville : Carrières-sous-Poissy lieu : 270 Grande rue - cS 20539
Communauté de Communes des Deux Rives 78915Poissy c.miath@agglo2rs.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Réalisation des émergences du parc du peuple de l'herbe à Carrières sous Poissy

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 851075

Date de clôture estimée : 27/11/13
Etat : Première publication
Publié dans :
JOUE (18/10/13)
350779-2013
BOAMP (16/10/13)
13-182252
SOURCEWEB (13/10/13)

Travaux


AVIS DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact :
Communauté de Communes des Deux Rives, 270 Grande rue - cS 20539, à l'attention de Mme MIATH Claudine, F-78915 Carrières-sous-Poissy. Tél. : (+33) 1 34 01 24 52. E-mail : c.miath@agglo2rs.fr. Fax : (+33) 1 34 01 24 68.

Adresse(s) internet :

Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.agglo2rivesdeseine.fr.

Adresse du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp.

Soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique : https://www.achatpublic.com

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Responsable bâtiment, 270, grande rue - cS 20539, à l'attention de Mme LEROUXEL Sabine, F-78915 Carrières-sous-Poissy. Tél. : (+33) 1 34 01 24 69. E-mail : s.lerouxel@agglo2rs.fr. Fax : (+33) 1 34 01 24 68

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus : communauté d'agglomération 2 Rives de Seine, 270 Grande rue - cS 20539, contact : direction pôle ressources coordination et affaires juridiques, à l'attention de Mme MIATH Claudine, F-78915 Carrières-sous-Poissy. Tél. : (+33) 1 34 01 24 52. E-mail : c.miath@agglo2rs.fr

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : communauté d'agglomération 2 Rives de Seine, 270, Grande rue - cS 20539, F-78915 Carrières-sous-Poissy. URL : http://www.achatpublic.com
I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale.
Services généraux des administrations publiques.

Autre : etablissement public territorial.

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur :
réalisation des émergences du parc du peuple de l'herbe à Carrières sous Poissy.
II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation
Travaux :
exécution

Lieu principal d'exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des servicescarrières sous poissy, 78955 Carrières-sous-Poissy.
Code NUTS : FR103.
II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L'avis concerne un marché public.
II.1.4) Information sur l'accord-cadre :
II.1.5) Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions :
réalisation des émergences du parc du peuple de l'herbe à Carrières sous Poissy.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45000000, 45311000,45331000,45420000.
II.1.7) Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.1.8) Lots :

Division en lots : oui.

Il est possible de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots
II.1.9) Variantes
Des variantes seront prises en considération : oui.
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale :
II.2.2) Informations sur les options :

Options : non.II.2.3) Reconduction


Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux :

Durée en mois : 15(à compter de la date d'attribution du marché).
Lot n° 1

Intitulé : Réalisation de la maison des insectes, de l'observatoire, de l'abri jardin, de la maison escalier, de la maison grimpe, des balançoires, des totems et guinguette
1) Description succincte :
Réalisation de la maison des insectes, de l'observatoire, de l'abri jardin, de la maison escalier, de la maison grimpe, des balançoires, des totems et guinguette
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45000000, 45311000,45331000,45420000.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 2

Intitulé : Maison des jardiniers, kiosque location vélos et aire de glisse
1) Description succincte :
Maison des jardiniers, kiosque location vélos et aire de glisse
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45000000.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 3

Intitulé : Buvette Wifi
1) Description succincte :
Buvette Wifi
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45000000.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Une retenue de garantie égale à 5 % du montant du marché est appliquée. Le délai de garantie pendant lequel le pouvoir adjudicateur peut formuler des réserves sur des malfaçons qui n'étaient pas apparentes ou dont les conséquences n'étaient pas identifiables au moment de la réception, est fixée à 12 mois à compter de la date de signature par le maître d'ouvrage du procès-verbal de réception des travaux. La garantie sera restituée à l'expiration du délai de garantie mentionné ci - dessus si l'entrepreneur du marché a rempli à cette date, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, toutes ses obligations contractuelles.
En cas de réception partielle, le point de départ de la garantie de parfait achèvement sera la date portée au constat d'achèvement des travaux concernés.
La retenue de garantie pourra être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou, sur sa demande et sauf opposition de la personne publique, par une caution personnelle et solidaire, dans les conditions prévues à l'article 102 du Code des marchés publics.
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Les prestations seront financées par des fonds FEDER et par la Ca2rs.
Les règlement s'effectueront par virement bancaire sur mandat administratif. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de réception de la facture par la personne publique. Le non respect du délai de paiement ouvre droit à intérêts moratoires au bénéfice du titulaire du marché.
III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : l'offre peut être présentée par une seule entreprise ou par un groupement d'opérateurs économiques.
Les candidats ne peuvent présenter une offre en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et en qualité de membres d'un ou plusieurs groupements.
En cas de groupement, celui ci devra être solidaire. Un même candidat ne peut être mandataire de plusieurs groupements.
III.1.4) Autres conditions particulières :

L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières : non.
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession :
III.2.2) Capacité économique et financière :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : afin d'évaluer ces capacités économiques et financière, les candidats devront présenter le formulaire Dc2 dûment complété des éléments suivants :
-la déclaration présentant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services, travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
-Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
-- une société créée récemment peut, pour justifier de ses capacités financières, demander que soient également prises en compte les capacités financières d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens qui existent entre elle et ces opérateurs (sous-traitant, filiale, société mère, entreprise tierce...). La société candidate doit alors justifier des capacités financières des opérateurs sur lesquels elle compte s'appuyer, en produisant les renseignements ou documents exigés par le pouvoir adjudicateur, et apporter la preuve qu'elle en disposera pour toute l'exécution du marché.
III.2.3) Capacité technique :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : afin d'évaluer ces références professionnelles et techniques le candidat devra accompagner le Dc2 dûment complété :
-la déclaration indiquant les effectifs du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
-Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique
-en matière de fournitures et services, une description de l'équipement technique, des mesures employés par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise
-la déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
-les certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen notamment par des certificats d'identité professionnelle .
-les certificats établis par les services chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la conformité des fournitures ou des services à des spécifications ou des normes. Sont acceptées toutes preuves de mesures équivalentes de garantie de qualité produites par des prestataires de services, si ceux-ci n'ont pas accès à ces certificats ou n'ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés.
III.2.4) Informations sur les marchés réservés :
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) Information relative à la profession
non.
III.3.2) Membres du personnel responsables de l'exécution du service
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure :
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer :
IV.1.3) Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue :
IV.2) Critères d'attribution
IV.2.1) Critères d'attribution :
Offres économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous.
1. valeur technique de l'offre
Pondération : 40.
2. délai d'exécution
Pondération : 30.
3. prix des prestations
Pondération : 30.
IV.2.2) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée :non.
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :
peuple de l'herbe 2013.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :
non.
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif :
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
27 novembre 2013, à 17:00
IV.3.5) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés :
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
Langue(s) officielle(s) de l'UE français
IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
IV.3.8) Modalités d'ouverture des offres :
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Renouvellement
VI.2) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : oui.

Référence du ou des projet(s) et/ou programme(s) : l'ensemble du marché est susceptible de faire l'objet d'un cofinancement du FEDER (fonds européen de développement régional).
VI.3) Informations complémentaires :
Le DCE sera disponible par le biais de la plateforme achatpublic.com. Attention celui-ci contient de nombreuses données et nécessitent du temps pour le téléchargement. Les pièces annexes contiennent les documents graphiques pour chaque lot. L'utilisation de la plateforme est gratuite. Lors de leur inscription les candidats sont invités à indiquer une adresse mail valide car elle sera le seul mode d'acheminement d'éventuelles informations complémentaires relatives à la consultation. La personne publique ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable du défaut ou du retard d'acheminement des informations ou des documents complémentaires, si l'adresse mail communiquée par le candidat n'a pas permis l'acheminement ou le traitement normal des informations communiquées.
conditions de remise des offres:
remise des offres sous format papier:
les offres pourront être remises sur place contre récépissé ou adressées par pli recommandé avec avis de réception postal à l'adresse suivante:
communauté d'agglomération 2 rives de seine
270 grande rue CS 20539
78915 Carrières sous Poissy
L'Enveloppe extérieure devra porter la mention "Réalisation des émergence du parc du peuple de l'herbe - lOT n°... " ne pas Ouvrir"
Les offres pourront être remises à la personne publique à l'adresse suivante: http:// www.achatpublic.com Il est rappelé que l'utilisation de la plateformenécessite d'obtenir, gratuitement une signature électronique.
Les offres devront être signées conformément à l'article 56 du code des marchés. Les dossiers qui parviendraient après la date et l'heure limites de remise des offres ainsi que ceux parvenus sous enveloppe non cachetée ne seront pas retenus et seront renvoyés à leur auteur.
pour attribuer le marché au candidat dont l'offre sera économiquement la plus avantageuse, les offres seront appréciées en fonction des critères énoncés ci-dessous :
A) Valeur technique (40 %) Note sur 10 points maximum
sous critère n°1 : Qualité des matériaux utilisés (3 points)
- reportage photos pour les matériaux : bois, polycarbonate, grilles métalliques
- références
- origine
- photos de réalisation
Sous critère n°2 : organisation chantier (4 points)
Sous critère n°3 : encadrement et coordination (3 points) Personne affectée au chantier : vu l'éloignement spatial des différents bâtiments à construire en parallèle sur un terrain d'environ 113 ha, avec une contrainte temps non extensible de 15 mois, la personne en charge de la coordination au sein de l'entreprise doit être expérimentée et disponible.
-curriculum vitae
-références
-engagement écrit sur la disponibilité du coordonnateur désigné de mars 2014 à juin 2015
B) Délai d'exécution (30 %) Note sur 10 points maximum
sous critère n°1 : respect des contraintes calendriers (6 points)
sous critère n°2 : répartition des différentes phases d'exécution (4 points)
Ce critère sera analysé au regard du planning d'exécution fourni par le candidat. Le délai maximum de réalisation des travaux est de 15 mois. Le candidat est libre de proposer un délai de réalisation inférieur.
C) Prix (30 %) Note sur 10 points maximum
Lot 1 :
Prix global forfaitaire tranche ferme
- maison des insectes
-observatoire
-abris jardins
-maison escalier
-maison grimpe
-balançoires
-totems
Prix global forfaitaire tranche conditionnelle
-guinguette
Prix total lot 1 = dpgf tranche ferme + dpgf tranche conditionnelle n°1
Afin de rendre compte des écarts de prix entre les offres, il sera appliqué une méthode de notation proportionnelle.
Note = (valeur de l'offre la moins disante / valeur de l'offre étudiée)
l'offre la moins disante obtenant la note maximum de 10.
Lot 2 :
Prix global forfaitaire tranche ferme
-maison des jardiniers
Prix global forfaitaire tranche conditionnelle
-kiosque location vélo
-aire de glisse
Prix total lot 2 = dpgf tranche ferme + dpgf tranche conditionnelle n°1 et n°2
Afin de rendre compte des écarts de prix entre les offres, il sera appliqué une méthode de notation proportionnelle :
Note = (valeur de l'offre la moins disante / valeur de l'offre étudiée)
l'offre la moins disante obtenant la note maximum de 10.
Lot n° 3
Prix global et forfaitaire
-buvette wifi
Prix total lot 3 = dpgf tranche ferme
Afin de rendre compte des écarts de prix entre les offres, il sera appliqué une méthode de notation proportionnelle :
Note = (valeur de l'offre la moins disante / valeur de l'offre étudiée)
l'offre la moins disante obtenant la note maximum de 10.
attention, une visite obligatoire sera organisée sur le site le 05 novembre 2013 à 14h30.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 13 octobre 2013.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Versailles, 56, avenue de Saint Cloud, F-78000 Versailles. E-mail : greffe.ta-versailles@juradm.fr. Tél. : (+33) 1 39 20 54 07. Fax : (+33) 1 39 20 54 84
VI.4.2) Introduction des recours
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours Greffe du tribunal administratif de Versailles, 56, avenue de Saint Cloud, F-78000 Versailles. E-mail : greffe.ta-versailles@juradm.fr. Tél. : (+33) 1 39 20 54 07. Fax : (+33) 1 39 20 54 84
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 13 octobre 2013.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00