Centrale des marchés
Désamiantage et démolition de 2 hangars, aménagement et construction de 21 logements locatifs sociaux semi-collectifs et individuel sur l’îlot A du lotissement «Le Caillou Blanc 5» à La Ferrière Podeliha Désamiantage et démolition de 2 hangars, aménagement et construction de 21 logements locatifs sociaux semi-collectifs (20) et individuel (1) sur l’îlot A du lotissement «Le Caillou Blanc...
Podeliha 49100Angers
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Désamiantage et démolition de 2 hangars, aménagement et construction de 21 logements locatifs sociaux semi-collectifs et individuel sur l’îlot A du lotissement «Le Caillou Blanc 5» à La Ferrière

Marché public ou privé
Référence du marché : 6836374

Date de clôture estimée : 02/06/22
Etat : Première publication
Publié dans :
OUEST-FRANCE (16/05/22)
7291263301
Podeliha
Désamiantage et démolition de 2 hangars, aménagement et construction de 21 logements locatifs sociaux semi-collectifs (20) et individuel (1) sur l’îlot A du lotissement «Le Caillou Blanc 5» à La Ferrière
Procédure adaptée ouverte soumis aux dispositions de l’article R.2123-1 du Code de la commande publique.
Maître de l'ouvrage : Podeliha, 12, boulevard Yvonne-Poirel, 49000 Angers.
Intervenants :
Architecte & OPC : AADP, 2, rue Jean-Jaurès, 85100 Les Sables-d’Olonne, 02 51 32 17 36.
Economiste construction : ECB, 14, rue Thomas-Edison, ZI Le Séjour, 85170 Dompierre-sur-Yon, 02 51 46 27 70.
Bureau d'études structure : SERBA, 1, rue Newton, 85300 Challans, 02 51 93 08 52.
Bureau d'études thermique-fluides : Facea, 3, rue Victor-Hugo, 85000 La Roche-sur-Yon, 02 51 08 99 00.
Bureau d'études acoustique : Gantha, 12, boulevard Chasseigne, 86000 Poitiers, 05 49 46 24 01.
Bureau d'études VRD : OCE, 23, place Galilée, 85300 Poitiers, 02 51 35 63 79.
Bureau d'études géotechniques : Igesol, 12, boulevard de la Vie,- 85170 Bellevigny, 02 51 24 40 28.
Contrôleur technique : Alpes Contrôles, 8, rue René-Coty, 85000 La Roche-sur-Yon, 02 85 33 00 10.
Coordonnateur SPS : MSB SARL, rue du Pinay, BP 60211, 85106 Les Sables-d’Olonne, 02 51 32 34 43.
Procédure de passation : procédure adaptée ouverte soumis aux dispositions de l’article R.2123-1 du Code de la commande publique.
Argumentaire recours procédure : relance lots 6A (menuiseries extérieures), 6B (serrurerie), 13 (électricité).
Cette procédure fait suite à une déclaration de procédure infructueuse.
Objet du marché : désamiantage et démolition de 2 hangars, aménagement et construction de 21 logements locatifs sociaux semi-collectifs (20) et individuel (1) sur l’îlot A du lotissement «Le Caillou Blanc 5» à La Ferrière.
Type de marché : travaux.
Allotissement : le présent avis concerne un marché divisé en 15 lots.
Il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots.
Lot 01 : terrassements, VRD, espaces verts/clôtures.
Lot 02 : gros oeuvre.
Lot 03 : ravalement.
Lot 04 : charpente bois.
Lot 05 : couverture tuiles.
Lot 06A : menuiseries extérieures.
Lot 06B : serrurerie.
Lot 07 : menuiseries intérieures.
Lot 08 : cloisons sèches.
Lot 09 : carrelage, faïence.
Lot 10 : revêtements de sols souples.
Lot 11 : peinture.
Lot 12 : chauffage, ventilation, plomberie, sanitaire.
Lot 13 : électricité.
Lot 14 : nettoyage.
Délai d'exécution global : 24 mois (compris un mois de préparation + 23 mois de travaux compris congés et hors intempéries).
Ordre de service prévisionnel : juillet 2022.
Variantes à l'initiative des candidats : acceptées.
Variantes imposées (V.I.) : oui.
n° VI, n° lot, description :
- n° 5, lot 6B, suppression du système d’évacuation des EP des terrasses métalliques (système d’évacuation, bac sous terrasse),
- n° 6, lot 6A, remplacement des menuiseries coulissantes par des menuiseries à frappe,
- n° 10, lot 6A, électrification des volets roulants de tous les logements (excepté logement HSS déjà prévu en base), remplacement manoeuvre manuelle par manoeuvre électrique,
- n° 10, lot 13, électrification des volets roulants de tous les logements (excepté logement HSS déjà prévu en base), alimentation électrique des volets roulants.
Conditions relatives au marché :
Langue pouvant être utilisée : français uniquement.
Unité monétaire utilisée : l’euro.
Les candidats peuvent se présenter individuellement ou sous forme de groupement d’opérateurs économiques. Il est interdit de soumissionner en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d’un ou plusieurs groupements, ou en qualité de membre de plusieurs groupements.
En cas de groupement d’opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire ou un groupement solidaire.
Pour obtenir les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 8 jours avant la date limite de réception des offres, une demande écrite par l’intermédiaire du module question/réponses de la plateforme : www.achatpublic.com
Dossier de candidature : les candidats produiront, à l’appui de leur candidature :
- les renseignements et documents énoncés dans le règlement de consultation permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières,
- les justificatifs du pouvoir de la personne habilitée à engager la société, dans l’hypothèse où le candidat dispose d'un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) ou équivalent datant de moins de 3 mois, il est invité à le remettre dès la candidature,
- la copie du jugement prononcé, si le candidat est en redressement judiciaire,
- une déclaration sur l’honneur attestant de la régularité des conditions d’emploi des salariés, indiquant que le candidat est indépendant de tout intérêt avec le maître d’ouvrage au regard des dispositions de l’article L.423-10 et suivants du Code de la construction et de l’habitation (CCH), et/ou des articles L.227-10 et suivants du Code de commerce, et/ou des articles L.612-5 du Code de commerce, que le candidat ne tombe pas sous le coup des interdictions visées à l’article L.2341-5 du Code de la commande publique que le candidat a satisfait à l’ensemble de ses obligations sociales et fiscales.
L’acheteur considèrera comme irrecevable une candidature ne respectant pas les exigences, formes ou cadres de réponse définis par le règlement de consultation.
La candidature peut être présentée sous la forme d’un document unique de marché européen (DUME) sous forme papier ou sous forme électronique en cas de réponse par voie dématérialisée. Le DUME peut être téléchargé ou rempli en ligne sous ce lien : https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=fr
Critères pondérés de jugement des offres : conformément au règlement de la consultation :
- prix de l’offre (pondération : 70 %),
- valeur technique de l'offre (pondération : 30 %),
- sous-critère n° 1 : méthodologie et procédés d’exécution des travaux, moyens de prévention (pondération : 10 %),
- sous-critère n° 2 : moyens humains et matériels dédiés au chantier (pondération : 5 %),
- sous-critère n° 3 : fiches techniques et FDES des produits et matériaux mis en oeuvre (pondération : 5 %),
- sous-critère n° 4 : gestion des interventions dans le cadre de l’année de parfait achèvement (pondération : 5 %),
- sous-critère n° 5 : démarche chantier propre et développement durable (pondération : 5 %).
Dossier de consultation : le dossier de consultation sera téléchargeable gratuitement en consultant le site internet www.podeliha.fr - espace professionnel - «appels d’offres».
Date limite de réception des offres : le 2 juin 2022 à 11 h 00.
Conditions d'envoi : par voie électronique sur la plateforme achatpublic.com (https://www.achat.public.com) sur support papier (copie intégrale des documents sur clé USB) à Podeliha, 12, boulevard Yvonne-Poirel, 49000 Angers.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous