Centrale des marchés
construction de 5 logements individuels en structure bois sur la commune de Corzé 49140, îlot C, Zac du Moulin à Vent Podeliha construction de 5 logements individuels en structure bois sur la commune de Corzé 49140, îlot C, Zac du Moulin à Vent pour le compte du maître d’ouvrage Podeliha procédure adaptée ouve...
Podeliha 49100Angers
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Construction de 5 logements individuels en structure bois sur la commune de Corzé 49140, îlot C, Zac du Moulin à Vent

Marché public ou privé
Référence du marché : 7006327

Date de clôture estimée : 22/09/22
Etat : Première publication
Publié dans :
LE COURRIER DE L'OUEST (01/08/22)
7299361001
Podeliha
construction de 5 logements individuels en structure bois sur la commune de Corzé 49140, îlot C, Zac du Moulin à Vent pour le compte du maître d’ouvrage Podeliha
procédure adaptée ouverte soumis aux dispositions de l’article R.2123-1 du Code de la commande publique
Maître de l'ouvrage : Podeliha, 12, boulevard Yvonne-Poirel, 49000 Angers.
Intervenants :
Maître d'oeuvre : Ched Atrchitectes, 14, avenue du Général-Foy, 49100 Angers.
Tél. 02 41 39 31 84.
Bureau d'études structures : Even Structure, 5, rue des Petites-Maulévries,
BP 50714, 49007 Angers cedex 01. Tél. 02 41 87 58 05.
Bureau d'études thermiques : A2 Fluides, 9, rue des Compagnons, 49480 Saint-Sylvain-d'Anjou. Tél. 06 86 44 47 88.
Économiste : Delaunay Économie et Coordination, 1, rue Antoine-Bourdelle,
49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou. Tél. 06 82 45 01 81.
Bureau d'études de sols : Géotechnique SAS, 53, route d'Angers, 49000 Écouflant. Tél. 02 41 42 56 10.
Bureau de contrôle technique : Apave, rue Charles-Lacretelle, 49071 Beaucouzé. Tél. 02 41 36 78 00.
Coordonnateur sécurité protection santé : Apave, rue Charles-Lacretelle,
49071 Beaucouzé. Tél. 02 41 36 78 00.

Procédure de passation : procédure adaptée ouverte soumis aux dispositions de l’article R.2123-1 du Code de la commande publique.
Objet du marché : construction de 5 logements individuels en structure bois sur la commune de Corzé 49140, îlot C, Zac du Moulin à Vent pour le compte du maître d’ouvrage Podeliha.
Type de marché : travaux.
Allotissement : le présent avis concerne un marché divisé en 13 lots.
Il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots.
Désignation :
Lot 01 : VRD.
Lot 02 : gros oeuvre.
Lot 03 : charpente bois, ossature bois.
Lot 04 : couverture, bardage métallique.
Lot 05 : menuiseries extérieures.
Lot 06 : menuiseries bois.
Lot 07 : escaliers bois.
Lot 08 : doublages, cloisons sèches, isolation.
Lot 09 : carrelage, faïence.
Lot 10 : peinture, revêtements muraux, sols collés.
Lot 11 : espaces verts, clôtures.
Lot 12 : plomberie, sanitaires, chauffage, ventilation.
Lot 13 : électricité.
Délai d'exécution : 12 mois (2 mois de préparation + 10 mois de travaux hors congés et hors intempéries).
Ordre de service prévisionnel : décembre 2022.
Variantes : autorisées.
Conditions relatives au marché :
Langue pouvant être utilisée : français uniquement.
Unité monétaire utilisée : l’euro.
Les candidats peuvent se présenter individuellement ou sous forme de groupement d’opérateurs économiques. Il est interdit de soumissionner en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d’un ou plusieurs groupements, ou en qualité de membre de plusieurs groupements.
En cas de groupement d’opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire ou un groupement solidaire.
Pour obtenir les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 8 jours avant la date limite de réception des offres, une demande écrite par l’intermédiaire du module question/réponses de la plateforme : www.achatpublic.com
Dossier de candidature : les candidats produiront, à l’appui de leur candidature :
- les renseignements et documents énoncés dans le règlement de consultation permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières,
- les justificatifs du pouvoir de la personne habilitée à engager la Société, dans l’hypothèse où le candidat dispose d'un extrait de l’inscription au Registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) ou équivalent datant de moins de 3 mois, il est invité à le remettre dès la candidature,
- la copie du jugement prononcé, si le candidat est en redressement judiciaire,
- une déclaration sur l’honneur attestant de la régularité des conditions d’emploi des salariés, indiquant que le candidat est indépendant de tout intérêt avec le maître d’ouvrage au regard des dispositions de l’article L.423-10 et suivants du Code de la construction et de l’habitation (CCH), et/ou des articles L.227-10 et suivants du Code de commerce, et/ou des articles L.612-5 du Code de commerce, que le candidat ne tombe pas sous le coup des interdictions visées à l’article L.2341-5 du Code de la commande publique que le candidat a satisfait à l’ensemble de ses obligations sociales et fiscales.
L’acheteur considèrera comme irrecevable une candidature ne respectant pas les exigences, formes ou cadres de réponse définis par le règlement de consultation.
La candidature peut être présentée sous la forme d’un document unique de marché européen (Dume) sous forme papier ou sous forme électronique en cas de réponse par voie dématérialisée. Le Dume peut être téléchargé ou rempli en ligne sous ce lien : https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=fr
Critères pondérés de jugements des offres : conformément au règlement de la consultation :
- l'offre de prix (pondération : 60 %),
- la valeur technique de l'offre (pondération : 40 %).
Dossier de consultation : le dossier de consultation sera téléchargeable gratuitement en consultant le site internet : www.podeliha.fr espace professionnel, «appels d’offres».
Date limite de réception des offres : le 22 septembre 2022 à 11 h 00.
Conditions d'envoi : par voie électronique sur la plateforme achatpublic com
(https://www.achat.public.com), et copie de sauvegarde sur support papier (copie intégrale des documents sur clé USB) à Podeliha, 12, boulevard Yvonne-Poirel, 49000 Angers ou Podeliha Accession, 12, boulevard Yvonne-Poirel, 49000 Angers.
Date d'envoi au JAL : le 28 juillet 2022.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous