Centrale des marchés
Construction de 4 logements individuels situés lotissement des Vergers à L'Huisserie L'Huisserie Construction de 4 logements individuels situés lotissement des Vergers à L'Huisserie Procédure adaptée ouverte Maître de l'ouvrage : Podeliha, 12, boulevard Yvonne-Poirel, 49000...
Podeliha 49100Angers
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Construction de 4 logements individuels situés lotissement des Vergers à L'Huisserie

Marché public ou privé
Référence du marché : 7250731

Date de clôture estimée : 16/12/22
Etat : Première publication
Publié dans :
OUEST-FRANCE (25/11/22)
7310442001
L'Huisserie
Construction de 4 logements individuels situés lotissement des Vergers à L'Huisserie
Procédure adaptée ouverte
Maître de l'ouvrage :Podeliha, 12, boulevard Yvonne-Poirel, 49000 Angers.
Intervenants : maître d’oeuvre : Atellier Mermoz, 15, rue Jean-Mermoz, 53960 Bonchamps.
Bureau d'étude thermique et électricité : LCA, 230, avenue de Tours, 53000 Laval.
Bureau d'étude structure : Magenta, 5, rue des Forges, 53440 Aron.
Contrôle technique : Bureau Veritas, 7, avenue René-Laennec, 72000 Le Mans.
Coordination SPS : Bureau Veritas, 7, avenue René Laennec, 72000 Le Mans.
Procédure de passation : procédure adaptée ouverte soumis aux dispositions de l’article R.2123-1 du Code de la commande publique.
Objet du marché : construction de 4 logements individuels, situés lotissement des Vergers, 53970 L'Huisserie.
Type de marché : travaux.
Allotissement : le présent avis concerne un marché divisé en 11 lots.
Il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots.
Lot 01 : VRD, aménagement.
Lot 02 : gros oeuvre.
Lot 03 : charpente, couverture.
Lot 04 : menuiseries extérieures.
Lot 05 : doublages, cloisons.
Lot 06 : menuiseries intérieures.
Lot 07 : carrelage, faïence.
Lot 08 : peinture.
Lot 09 : revêtement de sol.
Lot 10 : plomberie, chauffage, sanitaire.
Lot 11 : électricité.
Délai d'exécution : 13 mois (1 mois de préparation + 12 mois de travaux compris congés et hors intempéries).
Ordre de service prévisionnel : février 2023.
Variantes : autorisées.
Conditions relatives au marché : langue pouvant être utilisée : français uniquement.
Unité monétaire utilisée : l’euro.
Les candidats peuvent se présenter individuellement ou sous forme de groupement d’opérateurs économiques. Il est interdit de soumissionner en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d’un ou plusieurs groupements, ou en qualité de membre de plusieurs groupements. En cas de groupement d’opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire ou un groupement solidaire.
Pour obtenir les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 8 jours avant la date limite de réception des offres, une demande écrite par l’intermédiaire du module question/réponses de la plateforme : www.achatpublic.com
Clause sociale : le marché ne comporte pas de clause d'insertion professionnelle.
Dossier de candidature : les candidats produiront, à l’appui de leur candidature :
- les renseignements et documents énoncés dans le règlement de consultation permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières,
- les justificatifs du pouvoir de la personne habilitée à engager la société, dans l’hypothèse où le candidat dispose d'un extrait de l’inscription au Registre du commerce et des sociétés (K ou K-bis) ou équivalent datant de moins de 3 mois, il est invité à le remettre dès la candidature,
- la copie du jugement prononcé, si le candidat est en redressement judiciaire,
- une déclaration sur l’honneur attestant de la régularité des conditions d’emploi des salariés, indiquant que le candidat est indépendant de tout intérêt avec le maître d’ouvrage au regard des dispositions de l’article L.423-10 et suivants du Code de la construction et de l’habitation (CCH), et/ou des articles L.227-10 et suivants du Code de commerce, et/ou des articles L.612-5 du Code de commerce, que le candidat ne tombe pas sous le coup des interdictions visées à l’article L.2341-5 du Code de la commande publique que le candidat a satisfait à l’ensemble de ses obligations sociales et fiscales.
L’acheteur considèrera comme irrecevable une candidature ne respectant pas les exigences, formes ou cadres de réponse définis par le règlement de consultation.
La candidature peut être présentée sous la forme d’un document unique de marché européen (DUME) sous forme papier ou sous forme électronique en cas de réponse par voie dématérialisée. Le DUME peut être téléchargé ou rempli en ligne sous ce lien : https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=fr
Critères pondérés de jugement des offres : conformément au règlement de la consultation :
- l'offre de prix (60 points),
- la valeur technique de l'offre (40 points) avec les sous-critères suivants :
- moyens humains : 15 points,
- moyen matériel : 15 points,
- environnement et projet : 10 points.
Dossier de consultation : le dossier de consultation sera téléchargeable gratuitement en consultant le site internet www.podeliha.fr - espace professionnel - «Appels d’offres».
Date limite de réception des offres : le 16 décembre 2022 à 13 h 00.
Conditions d'envoi : par voie électronique sur la plateforme achat.public.com (https://www.achat.public.com), et copie de sauvegarde sur support papier (copie intégrale des documents sur clé USB) à Podeliha 12, boulevard Yvonne-Poirel, 49000 Angers.
Date d'envoi au JAL : le 23 novembre 2022.
Chargement en cours...

Marchés similaires

Réhabilitation d'une maison en centre bourg

A proximité de Montenay 53500 Mayenne
Procédure adaptée < à 90000 € HT
Date de publication : 16/11/2022
Consulter

Réhabilitation et extension d'un pôle de services et de la mairie

A proximité de Septmoncel 39310 Jura
Procédure adaptée > à 90000 € HT
Date de publication : 24/11/2022
Consulter

Travaux : rénovation de locaux, bâtiment Le Carfour, La Bouexière

A proximité de Liffré 35340 Ille-et-Vilaine
Procédure adaptée < à 90000 € HT
Date de publication : 26/11/2022
Consulter
Vous avez une question ? Contactez-nous