Construction d'un groupe scolaire (une école élémentaire, une école maternelle et un alsh), relance des lots 3 bardages et 8 doublages - cloisonnements suite à déclaration sans suite

Objet du marché : construction d'un groupe scolaire (une école élémentaire, une école maternelle et un Alsh), relance des lots 3 bardages et 8 doublages - cloisonnements suite à déclaration sans suite.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45214200.
Lieu d'exécution : plougastel-Daoulas, 29470 Plougastel Daoulas.
Code NUTS : FRH02.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

Des variantes seront-elles prises en compte: oui.La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 20 mois à compter de la notification du marché.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
les renseignements, déclarations et documents demandés dans le règlement de la consultation publié sur https://marches.megalisbretagne.org/.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - valeur technique : 40 %;
     - prix : 60 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 12 juin 2019, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 

Renseignements complémentaires : détail des sous critères : valeur technique 40 % dont : -Note sur l'organisation humaine de l'entreprise pour mener à bien le chantier (16 %) dont : structuration de la conduite de chantier et de travaux (3 % ), effectif et qualification des compagnons par phase de travaux adaptés au présent projet (5 % ), préparation de chantier, mode d'autocontrôle des prestations exécutées (5 % ), engagement de l'entreprise à fournir sous 1 mois à compter de l'ordre de service de démarrage des prestations l'ensemble des détails nécessaires au démarrage du chantier (3 %) / -Note sur le respect du planning prévisionnel (8 % ) dont : note d'agrément du calendrier prévisionnel (3 % ), note décrivant les méthodes mises en place pour tenir le planning (5 %)/ -Qualité des matériaux et isolants proposés (10 % )/-Qualité de l'intervention (3 %)/-Notice décrivant les moyens mis en œuvre par l'entreprise pour lever le cas échéant les réserves et intervenir lors de l'année de parfait achèvement (3 %)/ prix : 60% // délai global de réalisation des prestations pour l'ensemble des lots : 20 mois (période de préparation comprise) // date prévisionnelle de démarrage des prestations : début juillet 2019 (début période de préparation)

La commune de Plougastel-Daoulas se réserve la possibilité de négocier.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les candidatures et les offres sont transmises de manière dématérialisée par le biais de la plateforme e-megalis : https://marches.megalisbretagne.org/.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 17 mai 2019.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rennes hôtel de Bizien 3, Contour de la Motte Cs44416 35044 Rennes Cedex, tél. : 02-23-21-28-28, courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr, télécopieur : 02-99-63-56-84.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffes du Tribunal Administratif de Rennes hôtel de Bizien 3, Contour de la Motte, Cs44416 35044 Rennes Cedex, tél. : 02-23-21-28-28, courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr, télécopieur : 02-99-63-56-84.

Renseignements relatifs aux lots :