Centrale des marchés
remplacement du SSI de l’EREA de Ploëmeur Rennes remplacement du SSI de l’EREA de Ploëmeur. Avis d'appel public à la concurrence Programme prévisionnel des investissements immobiliers dans les lycées publics 2010-2014 Maît...
Conseil régional de Bretagne 00007
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Remplacement du SSI de l’EREA de Ploëmeur

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 666998

Date de clôture estimée : 16/05/13
Etat : Première publication
Publié dans :
OUEST-FRANCE (19/04/13)
7082355801
Rennes
remplacement du SSI de l’EREA de Ploëmeur.
Avis d'appel public à la concurrence
Programme prévisionnel des investissements immobiliers
dans les lycées publics 2010-2014



Maître d'ouvrage : Conseil régional de Bretagne, direction de l’immobilier et de la logistique, 283, avenue du Général-Patton, CS 21101, 35711 Rennes Cedex 7.

Mandataire du maître de l’ouvrage/organisme qui passe le marché :
SEMAEB (Société d’économie mixte pour l’aménagement et l’équipement de la Bretagne), CA de la découverte, immeuble Penfret, BP 327, 56103 Lorient Cedex.

Procédure de passation : procédure adaptée soumise aux dispositions de l’article 28 du Code des marchés publics.

Objet du marché : la présente consultation concerne les travaux suivants : remplacement du SSI de l’EREA de Ploëmeur.
Les travaux seront réalisés par un lot unique.

Lieu d'exécution : Erea, Kergalan-Les-Pins, 56270 Ploëmeur.
Caractéristiques principales : la consultation est ouverte à toute entreprise individuelle ou groupement d'entreprises.
Durée du marché et délai d'exécution : délai d’exécution du marché de 2 mois 3 semaines.
La date prévisionnelle de démarrage du marché est le 15 juin 2013.
Les candidats s’engagent à réaliser les travaux sans interruption et par des compagnons et un personnel encadrant ayant une parfaite connaissance du dossier.

Visites sur sites et/ou consultations sur place :
Un modèle d’attestation de visite est transmis dans le dossier de consultation.
Les candidats pourront effectuer une visite du site afin d’évaluer, en toute connaissance, les besoins à satisfaire. Les candidats pourront effectuer une visite du site uniquement :
- 25 avril 2013 à partir 14 h,
- 6 et 7 mai 2013 de 9 h à 12 h et 14 h 30 à 16 h 30,
- 13 et 14 mai 2013 de 9 h à 12 h et 14 h 30 à 16 h 30.


Conditions relatives au marché :
Cautionnement et garanties exigés : constitution d’une garantie à première demande (articles 89, 90 et 102 du CMP).
Modalités de paiement et de financement :
Paiement :aArticles 86 à 111 du Code des marchés publics.
Modalités de financements : ressources propres du Conseil régional de Bretagne abondées par des ressources externes, soit dans le cadre d'emprunt, soit par le biais de subventions ou de participations publiques.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : en cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d’une forme différente, il pourra se voir contraint d’assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : les candidats devront produire un dossier complet comprenant la lettre de candidature (DC1 ou forme libre), les renseignements sur les garanties et capacités techniques et financières visés aux articles 44 et 45 du Code des marchés publics et détaillés au règlement de consultations (DC2 ou forme libre) et les attestations d’assurances de l’année en cours.

Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères et sous-critères précisés au règlement de consultation.
60 % : valeur technique,
40 % : prix des prestations.

Conditions de délai :
Date limite de réception des offres : 16 mai 2013 à 16 h.
Délai minimum de validité des offres : 180 jours.

Adresses complémentaires :
Renseignements d'ordre administratif : SEMAEB, agence de Lorient, centre de la découverte, 39, rue de la Villeneuve, B.P. 327, 56103 Lorient Cedex auprès de Mlle Éléna Dailloux : tél. 02 97 64 78 98, fax 02.97.64.78.99.
Courriel : elena.dallioux@semaeb.fr

Renseignements d'ordre technique : ILB Ingénieries Le Bagousse, 15, rue de Kerhoas, BP 5, 56260 Larmor Plage, auprès de M. Le Garrec, tél. 02 97 37 44 21, fax 02.97.37.72.68. Courriel : tech.elec@ilb-fluides.com

Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus : les documents sont à télécharger en ligne sur la salle régionale des marchés publics : https://www.e-megalisbretagne.org
Un exemplaire papier du dossier de consultation peut également être retiré gratuitement sur demande écrite (courriel, lettre ou télécopie), frais de port à charge du candidat, à : Objectif Repro, 27, rue du Couedic, 56100 Lorient, tél. 02 97 21 32 98, fax 02.97.21.33.49.
Aucune demande d’envoi du dossier sur support physique électronique n’est autorisée.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes peuvent être envoyées : SEMAEB, agence de Lorient, centre de la découverte, 39, rue de la Villeneuve, B.P. 327, 56103 Lorient Cedex.
L’envoi des offres par voie dématérialisée est possible à l’adresse électronique suivante : www.e-megalisbretagne.org

Instance chargée de médiation : comité consultatif, 6, quai Ceineray, 44000 Nantes, tél. 02 40 08 64 32, fax 02.40.47.90.68.

Service d'introduction des recours : Tribunal administratif de Rennes, Hôtel de Bizien, 3, Contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes France, tél. 02 23 21 28 28, fax 02.99.63.56.84. Email : greffe.ta-rennes@juradm.fr
URL : http://www.ta-rennes.juradm.fr

Date d'envoi du présent avis à la publication : 16 avril 2013.
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00