Centrale des marchés
Marché de travaux de construction de la médiathèque centrale de pierrefitte-sur-seine : lots 7a sols scellés et collés / lot 7b résine. à Pierrefitte-Sur-Seine Marché de travaux de construction de la médiathèque centrale de pierrefitte-sur-seine : lots 7a sols scellés et collés / lot 7b résine. à Pierrefitte-Sur-Seine marché de travaux de construction de ...
SEM Plaine Commune Développement 93210Saint-Denis 0149178364
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Marché de travaux de construction de la médiathèque centrale de pierrefitte-sur-seine : lots 7a sols scellés et collés / lot 7b résine. à Pierrefitte-Sur-Seine

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 894392

Date de clôture estimée : 20/12/13
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (28/11/13)
BOAMP (28/11/13)
13-209339
Avis de marché
Département de publication : 93
Annonce No 13-209339
Travaux- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SEM Plaine Commune Développement.
 Correspondant : catherine LEGER, 17 19 avenue de la Métallurgie 93210 St Denis La Plaine 93210 St Denis-la-Plainetél. : 01-49-17-83-60télécopieur : 01-49-17-83-64 adresse internet : http://www.semplaine.fr.

Objet du marché : marché de travaux de construction de la Médiathèque centrale de Pierrefitte-Sur-Seine : lots 7a Sols scellés et collés / Lot 7b Résine.
Lieu d'exécution et de livraison: 42/43 Boulevard Jean Mermoz, 93380 Pierrefitte-sur-Seine.

Caractéristiques principales : 
réalisation des travaux - 2 Lots revêtements de sols dans le cadre de la construction de la Médiathèque Centrale de Pierrefitte-Sur-Seine (2989 m2 Shon). La présente consultation est passée en procédure adaptée ouverte, le maître d'ouvrage se réservant la possibilité de négocier avec les candidats.

Les marchés qui seront conclus à la suite de la procédure engagée auront pour objet l'exécution des lots suivants :
Lot 7a Revêtements Scellés et Collés
Lot 7b Résine

Des variantes pourront être proposées par les candidats, sous réserve qu'elles permettent d'obtenir des caractéristiques fonctionnelles quantifiables à minima équivalentes ou supérieures : classement UPEC, réaction au feu, efficacité acoustique, épaisseur/réservations, plinthes à gorges tels que définis dans les cctp.

Les variantes nécessitant des réservations différentes de celles définies dans les CCTP avec le projet seront considérées comme irrégulières et donc rejetées.

Des plans de localisation des revêtements de sols sont joints à la consultation (plan architecturaux) pour faciliter la remise d'offres cohérentes
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : cette opération de travaux est divisée en 12 lots, les lots suivants ayant déjà été attribués / encore d'attribution dans le cadre d'un appel d'offres précédent :
Lot 1 : Gros œuvre - vRD
Lot 2 : Étanchéité
Lot 3 : Menuiseries extérieures
Lot 4 : Menuiseries intérieures
Lot 5 : Métallerie
Lot 6 : Plafonds suspendus
Lot 8 : Peinture
Lot 9 : Plomberie - chauffage -Ventilation
Lot 10 : Électricité
Lot 11 : Ascenseur.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 30 mois à compter de la notification du marché.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : 
     - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
     - Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics, concernant les interdictions de soumissionner.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 
     - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
     - Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
     - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
     - Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;
     - Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
     - Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat : lot 7a Revêtements Scellés et Collés : 6222 - 6312
Lot 7b Résine : 6253
ou références justifiant la qualification;
     - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm);
     - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm).

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 20 décembre 2013, à 14 h 30.

Autres renseignements : 

Renseignements complémentaires : instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Montreuil, 7 rue catherine Puig, F-93558 Montreuil. Tél. (+33) 1 49 20 20 00. télécopieur (+33) 1 49 20 20 99.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
le maître d'ouvrage informe les candidats que le dossier de consultation des entreprises est dématérialisé.
Les soumissionnaires auront la possibilité de télécharger les documents dématérialisés du dossier de consultation, documents et renseignements complémentaires ainsi que l'avis d'appel public à la concurrence via le site internet www.atol93.fr

Les candidats qui le souhaitent peuvent obtenir gratuitement l'ensemble du dossier de consultation des entreprises sous forme papier. Ces documents sont à demander, par lettre auprès du mandataire à l'adresse : sem plaine commune developpement 17-19, avenue
De la Métallurgie -93210 Saint-Denis La Plaine.

Les candidats choisissent librement entre, d'une part, la transmission électronique de leurs candidatures et de leurs offres et, d'autre part, leur envoi sur un support papier

Le pouvoir adjudicateur considère que la modalité de transmission des candidatures et des offres la plus appropriée à son marché est le support papier. Dans ce cas, le candidat remettra également un cd rom avec toutes les pièces constitutives de sa candidature et de son offre.

Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 28 novembre 2013.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 28 novembre 2013.

Renseignements relatifs aux lots :  
Lot
7A.
 - 
Sols scellés et collés : grès cérame/émaillé, sols souples en caoutchouc, pierres marbrières
 
Lot
7B.
 - 
Résine : sol coulé en résine polyuréthane

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous