Travaux d'extension de la Halte-Garderie « La Ribambelle »

Nom complet de l'acheteur : Le Havre Seine Metropole

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 20008495200015

Ville : LE HAVRE

Code postal : 76085

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 76

Lien direct aux documents de la consultation : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1519773

Identifiant interne de la consultation : 24AT-LHSM-1647-Q

Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : Secrétariat de la Cao

Numéro de téléphone du contact : +33 235194476

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

Technique d'achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : 07/10/2024 à 16:00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui

L'acheteur exige la présentations de variantes : Non

Critères d'attribution : énoncé dans le Rc

Intitulé du marché : Travaux d'extension de la Halte-Garderie « La Ribambelle »

Code CPV principal - Descripteur principal : 45223220

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : La halte-garderie « La Ribambelle », d'une superficie de 310 m2, est localisée à Criquetot-l'Esneval - rue Le pré de la forge. Elle est gérée par Le Havre Seine Métropole. Dans le cadre de la mise en conformité demandé par la PMI, suite à l'installation du Relais d'Assistance Maternel dans ses locaux, Le Havre Seine Métropole souhaite répondre à cette demande en réalisant une extension au bâtiment existant. L'objectif de l'extension de 46 m2 est multiples : - Créer une salle de motricité ; - Offrir aux usagers plus de confort en augmentant la surface du bâtiment ; - Mettre la Halte-Garderie en conformité suite à l'installation du Relais d'Assistance Maternel dans ses locaux

Lieu principal d'exécution du marché : La halte-garderie « La Ribambelle » - rue Le pré de la forge 76280 - Criquetot-l'Esneval

Durée du marché (en mois) : 12

La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Oui

Visite obligatoire : Oui

Détail sur la visite (si oui) : (Cf. art 5-3 règlement de la consultation) Une visite obligatoire du site est à réaliser dans le cadre de la consultation. Les dates de visite prévues sont indiquées dans le règlement de la consultation. Les candidats demanderont un rendez-vous en passant sur la plateforme Mpe76

Autres informations complémentaires : Le pouvoir adjudicateur met à disposition le dossier de consultation par voie électronique, à l'adresse suivante : https://www.mpe76.fr. Les candidats pourront télécharger le dossier de consultation et remettre leur(s) offre(s). La plateforme dispose d'un espace fournisseur contenant un espace de stockage et un coffre-fort électronique (onglet gestion). S'il utilise cet outil le candidat devra l'indiquer explicitement dans son dossier. - Durée du marché - Délais d'exécution (Cf. art 4-2 règlement de la consultation) Le marché débute à compter de sa date de notification et prend fin au terme de la garantie de parfait achèvement (1 an) si toutes les obligations du titulaire ont été remplies. S'agissant de travaux allotis, le délai d'exécution des travaux incombant aux titulaires est fixé au sein du délai global d'exécution de l'ensemble des travaux allotis tous corps d'état confondus selon le planning prévisionnel joint en annexe. Un ordre de service précise la date de démarrage du délai d'exécution. Ces délais d'exécution sont confirmés ou modifiés pendant la période de préparation du chantier dans les conditions prévues ci-après. Ainsi : * La date de démarrage est commune à tous les lots, * Le planning commun à tous les lots indique les délais d'intervention de chaque corps d'état, le calendrier détaillé viendra préciser les dates. * La date de réception sera unique pour tous les corps d'état. - Forme juridique de l'attributaire (Cf. art 4-4 règlement de la consultation) Aucune forme de groupement n'est imposée par l'acheteur. L'acheteur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements. - Délai de validité des propositions (Cf. art 4-5 règlement de la consultation) Le délai de validité des propositions est de 180 jours, soit 6 mois à compter de la date limite fixée pour la réception des propositions. - Documents à produire par les candidats (Cf. art 6-1 règlement de la consultation) - Jugement des propositions (Cf. art 7 du règlement de la consultation) * La valeur technique des prestations, appréciée sur la base du mémoire technique et selon une valeur croissante de mérite (noté sur 100 pondération 3) : - Pertinence et qualité des moyens humains affectés à la réalisation et la coordination, des études et à l'exécution des tâches pour le chantier (qualification et nombre d'intervenants) noté sur 50 - Pertinence et qualité de la méthodologie proposée, organisation globale du chantier (travaux en présence d'enfant, protection contre la poussière, zone chantier et zone crèche étanche) - noté sur 50 * Le prix des prestations, apprécié sur la base du montant HT indiqué à l'acte d 'engagement (noté sur 100 pondération 7) - Négociation (Cf. art 8 du règlement de la consultation) L'acheteur peut librement et de sa seule initiative décider d'engager, ou de ne pas engager, des discussions avec tout ou partie des candidats ; celles-ci ne constituent ni une obligation pour L'acheteur ni un droit pour les candidats, qui demeurent tenus par leurs offres initiales pendant tout le temps de leur validité. - Instance chargée des procédures de recours - Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours (Cf. art 12 du règlement de la consultation) Tribunal Administratif de Rouen 53 avenue Gustave Flaubert 76005 Rouen cedex e-mail : greffe.ta-rouen@juradm.fr. Téléphone : 02 35 58 35 00 Fax : 02 35 58 35 03