Centrale des marchés
Construction de la Maison de santé pluridisciplinaire du Capcir-Haut-Conflent Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SDIS 66 Correspondant : Mme La Présidente du SDIS, 1 rue du Lieutenant Gourbault BP 19935, 66962 Perpignan, tél. : +33 4 68 63 78 10, courriel...
SDIS des Pyrénées Orientales 66962Perpignan administration.generale@sdis66.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Construction de la Maison de santé pluridisciplinaire du Capcir-Haut-Conflent

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1156141

Date de clôture estimée : 06/08/14
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (12/07/14)
SOURCEWEB (12/07/14)

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :SDIS 66
Correspondant : Mme La Présidente du SDIS, 1 rue du Lieutenant Gourbault BP 19935, 66962 Perpignan, tél. : +33 4 68 63 78 10, courriel : administration.generale@sdis66.fr, adresse internet du profil acheteur : http://sdis66.marcoweb.fr
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Ordre et sécurité publics


Objet du marché :Marché de travaux pour la construction de la Maison de Santé Pluridisciplinaire du Capcir Haut Conflent


Type de marché de travaux :
Lieu d'exécution :Les Angles, 66210 LES ANGLES

Caractéristiques principales :
Marché séparé à tranches conditionnelles . Des prestations supplémentaires ou alternatives sont définies au cahier des charges
Prestations divisées en lots :oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Durée du marché ou délai d'exécution :15 mois à compter de la notification du marché
Date prévisionnelle de commencement des travaux (Marché de travaux) : 01 septembre 2014
Cautionnement et garanties exigés : Retenue de garantie de 5,000%, qui peut etre remplacée par une garantie à première demande. Garantie à première demande couvrant 100,000% du montant de l'avance
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :Articles 86 à 111 du Code des marchés publics français. Caractéristiques des prix : Prix global et forfaitaire. Une avance de 5,000% sera accordée dans les conditions prévues au contrat. Modalité de règlement des comptes : selon les modalités du C.C.A.G.-Travaux Le délai global de paiement est de 30 jours. Modalités de financements : budget propre du SDIS
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Groupement conjoint avec mandataire solidaire. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois : - En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ; - En qualité de membres de plusieurs groupements
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés
Unité monétaire utilisée, l'euro

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Autres renseignements demandés :
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ; Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP (selon modèle joint à compléter) ; Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ; Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ; Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ; Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ; Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de meme nature que celle du contrat ; Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de meme nature
Critères d'attribution :Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération :
Prix des prestations (60 %)
Valeur technique (40 %)

Type de procédure :Procédure adaptée


Date limite de réception des offres :06 août 2014 à 17 h 00


Délai minimum de validité des offres :120 jours à compter de la date limite de réception des offres.


Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 14AT06
Renseignements complémentaires :Dossier de consultation gratuit. Les prestations comportent les conditions d'exécution suivantes : L'annexe au présent document est entièrement consacrée à cette clause, qui est d'application obligatoire. Cette clause d'insertion ne concerne que les lots. Conformément à la législation française, l'ouverture des offres n'est pas publique. Les offres peuvent etre transmises par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé . Dématerialisation des procédures : L'organisme acheteur préconise la transmission des plis par voie papier. Il accepte cependant les plis adressés par d'autres moyens permettant d'en garantir la confidentialité et la date de réception. Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le Niveau (**) du RGS. Les candidats utilisent un certificat conforme au RGS (Référentiel Général de Sécurité) figurant sur la liste de confiance française ( http://references.modernisation.gouv.fr) ou sur une liste de confiance d'un autre Etat-membre de l'Union européenne. Toutefois, les candidats sont libres d'utiliser le certificat de leur choix si celui-ci est conforme aux obligations minimales résultant du RGS. Dans ce cas, ils doivent transmettre tous les éléments nécessaires à la vérification de cette conformité.Tout document contenant un virus informatique fera l'objet d'un archivage de sécurité et sera réputé n'avoir jamais été reçu. Il est conseillé aux candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi. Les documents transmis par voie électronique seront re-matérialisés après l'ouverture des plis et pourront faire l'objet d'une signature manuscrite
Date d'envoi du présent avis à la publication :11 juillet 2014

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :Correspondant : Mme MIGNON , Cabinet Architecture MIGNON, Route de la Foret, 66210 BOLQUERE, tél. : +33 4 68 30 01 41, courriel : cabmignon@aol.com

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :Correspondant : Service Administration Générale , SDIS66, 1 rue du Lieutenant Gourbault BP 19935, 66962 Perpignan, tél. : +33 4 68 63 78 10, courriel : administration.generale@sdis66.fr, adresse internet : http://sdis66.marcoweb.fr

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :SDIS 66 1 rue du Lieutenant Gourbault BP 19935, 66962 Perpignan, adresse internet : http://www.sdis66.marcoweb.fr

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :SDIS66, 1 rue du Lieutenant Gourbault BP 19935, 66962 Perpignan, adresse internet : http://www.sdis66.marcoweb.fr

Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 TERRASSEMENTS - VRD HUMIDES - VOIRIE - ESPACES EXTERIEURS
Etendue ou quantité : Délai d'exécution TF: 15 mois
Lot(s) 1 TERRASSEMENTS - VRD HUMIDES - VOIRIE - ESPACES EXTERIEURS
Etendue ou quantité : Délai d'exécution TC1: 2 mois
Lot(s) 2 RESEAUX SECS
Etendue ou quantité : Délai d'exécution TF: 15 mois
Lot(s) 2 RESEAUX SECS
Etendue ou quantité : Délai d'exécution TC1: 2mois
Lot(s) 3 GROS OEUVRE - MACONNERIE
Etendue ou quantité : Délai d'exécution TF: 15 mois
Lot(s) 4 ETANCHEITE - TOITURE VEGETALISEE
Etendue ou quantité : Délai d'exécution TF: 15 mois
Lot(s) 5 CHARPENTE BOIS - COUVERTURE - BARDAGE EXTERIEUR
Etendue ou quantité : Délai d'exécution TF: 15 mois
Lot(s) 6 MENUISERIE EXTERIEURES - INTERIEURES
Etendue ou quantité : Délai d'exécution TF: 15 mois
Lot(s) 7 PLOMBERIE SANITAIRE - CHAUFFAGE - VMC
Etendue ou quantité : Délai d'exécution TF: 15 mois
Lot(s) 8 ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES
Etendue ou quantité : Délai d'exécution TF: 15 mois
Lot(s) 8 ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES
Etendue ou quantité : Délai d'exécution TC1: 2 mois
Lot(s) 9 PLATRERIE - ISOLATION- FAUX PLAFONDS
Etendue ou quantité : Délai d'exécution TF: 15 mois
Lot(s) 10 CHAPES - REVETEMENTS CERAMIQUE
Etendue ou quantité : Délai d'exécution TF: 15 mois
Lot(s) 11 SOLS SOUPLES
Etendue ou quantité : Délai d'exécution TF: 15 mois
Lot(s) 12 PEINTURES EXTERIEURES - INTERIEURES
Etendue ou quantité : Délai d'exécution TF: 15 mois
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00