Centrale des marchés
Réhabilitation de 88 logements collectifs, rue Lalande et square Destombes. Lots 8 et 9 Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : PARTENORD HABITAT Correspondant : M. Le Directeur Général, 27 boulevard Vauban BP 309, 59020 Lille cedex, tél. : 03 20 ...
Partenord Habitat Opac du Nord
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Réhabilitation de 88 logements collectifs, rue Lalande et square Destombes. Lots 8 et 9

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 4252072

Date de clôture estimée : 05/02/19
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (16/01/19)
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : PARTENORD HABITAT
Correspondant : M. Le Directeur Général, 27 boulevard Vauban BP 309, 59020 Lille cedex, tél. : 03 20 78 56 00, adresse internet : http://partenordhabitat.fr, adresse internet du profil acheteur : https://marches-partenord.local-trust.com
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Logement et équipements collectifs


Objet du marché : Marché de travaux en vue de la réhabilitation de 88 logements collectifs- Rue Lalande et square Destombes à Roubaix. Lots 8 et 9 suite à infructueux


Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
Objet principal : 45000000
Lieu d'exécution et de livraison : Rue Lalande et square Destombes, 59170 Roubaix
Code NUTS : FRE11
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : non
Les travaux sont répartis en 9 lots. Mais la présente consultation ne concerne que les lots 8 (VRD) et 9 (ESPACES VERTS) car les autres lots font l'objet d'une autre consultation qui est en cours d'attribution.
Les marchés sont conclus en application de l'ordonnance no2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Les marchés sont passés en application de l'article 27 du décret no2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Les travaux de VRD et d'espaces verts faisant l'objet de la présente consultation constituent une tranche unique. Les marchés sont divisés en lots et sont passés par corps d'états séparés. Chaque lot fait l'objet d'un marché distinct.
Les marchés sont passés sur prix global et forfaitaire.
En application de l'article 38 de l'ordonnance no2015-899 du 23 juillet 2015, le lot 8 uniquement comporte une action d'insertion sociale par l'activité économique.
La date prévue de notification du marché est prévue pour juillet 2019.
La date prévisionnelle de démarrage des travaux est octobre 2019. La durée d'exécution des travaux est fixée à 22 mois. Les candidats ne sont pas autorisés à présenter des variantes au dossier de consultation. Les prix sont révisables selon les conditions fixées dans le CCAP.
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots
Durée du marché ou délai d'exécution : 22 mois à compter de la notification du marché
Date prévisionnelle de commencement des travaux (Marché de travaux) : 01 octobre 2019
Cautionnement et garanties exigés : Principe de la retenue de garantie, pouvant être remplacée par une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire selon les dispositions du marché, pour couvrir la période de parfait achèvement. Les travaux feront l'objet d'une garantie biennale et / ou décennale, selon les articles du Code Civil.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Emprunts, subventions, fonds propres, CEE et exo TFPB
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : La forme juridique qu'il devra revêtir, en cas d'attribution du marché, pourra être celle du groupement conjoint si les membres du groupement identifient précisément dans l'offre les prestations que chacun des membres s'engagent à exécuter. Dans ce cas, le candidat devra produire au plus tard avant l'attribution du marché, une note indiquant la répartition détaillée des prestations par nature de mission entre les cotraitants, assortie d'un prix. A défaut, la forme juridique que devra revêtir le groupement sera le groupement solidaire au motif que les prestations ne sont pas individualisées.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin
Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
Autres renseignements demandés :
Un ou des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants en état de validité (Qualibat ou QUALIFELEC ou équivalents) en lien avec la nature des travaux. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen de preuve équivalent ainsi que par des certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
Pas d'enchère électronique
Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 05 février 2019 à 16 h 00

Délai minimum de validité des offres : 6 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 19019
Date d'envoi du présent avis à la publication : 15 janvier 2019
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront poser leurs questions via le profil acheteur https://marches-partenord.local-trust.com dans la consultation, en cliquant sur le bouton « poser une question ».
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Le dossier de consultation complet est disponible sur le réseau électronique via le site https://marches-partenord.local-trust.com/ (rubrique marchés publics)., 59020 Lille
Conditions de remise des offres ou des candidatures : La Réponse des candidats se fera obligatoirement par voie électronique via le site : https://marches-partenord.local-trust.com. Les copies de sauvegarde, comprenant expressément la mention « copie de sauvegarde » devront être transmises, par recommandé ou déposées, à Partenord Habitat au 27 Boulevard Vauban BP 309 - 59020 LILLE Cedex (heures d'ouverture 8h00 - 17h30).
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Lille, 5 rue Geoffroy Saint Hilaire CS 62039, 59014 Lille cedex, tél. : 03 59 54 23 42, télécopieur : 03 59 54 24 45, courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr, adresse internet : http://www.lille.tribunal-administratif.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal Administratif de Lille, 5 rue Geoffroy Saint Hilaire CS 62039, 59014 Lille cedex, tél. : 03 59 54 23 42, télécopieur : 03 59 54 24 45, courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr, adresse internet : http://www.lille.tribunal-administratif.fr
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 8 Voirie et réseaux divers
Voirie et réseaux divers
C.P.V. - : Objet principal : 45112500
Lot(s) 9 ESPACES VERTS
ESPACES VERTS
C.P.V. - : Objet principal : 77310000
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous