Centrale des marchés
75 travaux de curage électrique des combles de l'hôtel de Villeroy, à Paris 75 travaux de curage électrique des combles de l'hôtel de Villeroy, à Paris bsmb-2013-042 : Travaux de curage électrique des combles de l'hôtel de Villeroy sur le site du Ministère de l'agriculture...
Ministere de l'agriculture 75349Paris bcpa.sdlp.safsl.sg@agriculture.gouv.fr 0149554814
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

75 travaux de curage électrique des combles de l'hôtel de Villeroy, à Paris

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 552240

Date de clôture estimée : 02/05/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (10/04/13)
13-63111

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : ministere de l'agriculture.
Correspondant : M. Martin Jean-Yves, Responsable Ministériel Achats, 78, rue de Varenne 78, rue de Varenne 75349 Paris 07 Sp tél. : 01-49-55-60-86 télécopieur : 01-49-55-48-14 courriel : bcpa.sdlp.safsl.sg@agriculture.gouv.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : bsmb-2013-042 : Travaux de curage électrique des combles de l'hôtel de Villeroy sur le site du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt situé au 78 rue de Varenne - 75007 Paris.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45311000.

Lieu d'exécution : paris rue de Varenne, 75007 Paris.

Code NUTS : øFR10ø.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : le maitre d'ouvrage souhaite pouvoir aménager les combles de l'hôtel de Villeroy.
Or, actuellement, l'ensemble du 2e étage est alimenté par des câbles posés au sol dans les combles.
Les travaux objet de la présente consultation concernent le curage, le dévoiement et la remise en conformité des canalisations et équipements électriques situées dans les combles.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 3 mois à compter de la notification du marché.

Cautionnement et garanties exigés : conformément aux dispositions de l'article 101 du code des marchés publics, une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur les paiements de chaque facture.
Conformément aux dispositions de l'article 102 du code des marchés publics, la retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou, si le pouvoir adjudicateur ne s'y oppose pas, par une caution personnelle et solidaire.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : la dépense du marché est imputée sur le programme 215.
Conformément à l'article 87 du code des marchés publics, une avance de 5 % est accordée au titulaire si le montant
initial du marché est supérieur à 50 000,00 €o(s) (H.T.) et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à deux mois, sauf renonciation de la part du titulaire exprimée à l'acte d'engagement.
Le délai maximum de paiement, sur lequel l'acheteur s'engage, est de trente (30) jours conformément au titre IV de
la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'union
européenne en matière économique et financière. Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre
formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire de quarante (40) EUR pour frais de recouvrement. Lorsque les
frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut
demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Le taux des intérêts moratoires, applicable pour le
calcul de l'indemnisation complémentaire, est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement
appliquée par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes en
vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir
majoré de huit points.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : conformément à l'article 51-vii du code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur pourra demander au
groupement retenu, lors de l'attribution du marché, de revêtir la forme d'un groupement solidaire.
Pour tout renseignement complémentaire concernant le groupement d'opérateur, se référer à l'article 2.9 du
règlement de la consultation.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : se référer à l'article 3.3 du Règlement de la consultation.



Situation juridique - références requises : se référer à l'article 3.3 du Règlement de la consultation.



Capacité économique et financière - références requises : se référer à l'article 3.3 du Règlement de la consultation.

Capacités économique et financière. - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : se référer à l'article 3.3 du Règlement de la consultation.



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : se référer à l'article 3.3 du Règlement de la consultation.

Référence professionnelle et capacité technique. - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : se référer à l'article 3.3 du Règlement de la consultation.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- Formulaire DC3, Acte d'engagement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- Formulaire DC 4, Déclaration de sous-traitance (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre ;
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre :
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail ;
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus ;
- Si l'attributaire est établi dans un Etat autre que la France, un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays ;
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- montant global et forfaitaire de l'offre : 35 % ;
- cohérence des prix unitaires : 15 % ;
- méthodologie prévue pour la réalisation des travaux : 20 % ;
- planning prévisionnel du candidat : 15 % ;
- qualité et provenance des principales fournitures et matériaux destinés au chantier : 10 % ;
- dispositions prévues pour assurer la sécurité et l'hygiène : 5 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 2 mai 2013, à 17 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : BSMB-2013-042.

Renseignements complémentaires : le dossier de consultation complet peut être téléchargé sur la plate-forme dédiée aux marchés publics de l'etat (https://www.marches-publics.gouv.fr/) sous la référence Bsmb-2013-042.
Le contenu du dossier de consultation (Dce) mis en ligne sur la Plateforme des Achats de l'etat (Place) est
susceptible de faire l'objet de modification jusqu'à cinq jours avant la date limite de remise des plis : les candidats
sont invités à consulter la Plateforme des Achats de l'etat (Place) et les mails transmis automatiquement par celle-ci à chaque modification.
Les demandes de renseignements complémentaires peuvent être transmises par écrit (plate-forme dédiée aux marchés publics de l'etat, courrier, télécopie ou mail à l'adresse bcpa.sdlp.safsl.sg@agriculture.gouv.fr) au maître d'ouvrage jusqu'à huit jours avant la date limite de remise des plis.
Le dossier de candidature doit comporter les pièces listées à l'article 5.1 du règlement de la consultation.
Le dossier d'offre doit comporter les pièces listées à l'article 5.2 du règlement de la consultation.
La visite du site préalablement à la remise de l'offre est obligatoire et est organisée selon les modalités indiquées à
l'article 3.3 du Règlement de la consultation.
Après examen des offres reçues, le pouvoir adjudicateur engagera des négociations. Pour chaque lot, les négociations auront lieu avec les trois meilleurs candidats à l'issue de la première analyse des offres. Les négociations pourront se dérouler par phases successives au cours desquelles le nombre de candidat admis à négocier pourra être réduit. Le cas échéant, l'invitation à négocier parviendra par email. La négociation fera l'objet d'une procédure écrite par courrier ou e-mail ou d'entretien(s). Les négociations pourront porter sur tous les éléments de l'offre, notamment sur le prix.
En cas de besoin, et en application des articles 35 II 5° et 35 II 6° du code des marchés publics, la personne
publique pourra recourir à la procédure négociée en vue de la passation de marchés complémentaires ou
similaires.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : se référer à l'article 6 du Réglement de la consultation.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 8 avril 2013.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt SG-SAFSL-SDLP - Bureau de la Commande Publique et des Achats.
Correspondant : M. Dumas Patrice, 78 rue de Varenne 78, rue de Varenne, 75349 Paris 07 Sp, tél. : 01-49-55-52-09, télécopieur : 01-49-55-48-14, adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=98685&orgAcronyme=b4n.

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt SG-SAFSL-SDLP - Bureau de la Commande Publique et des Achats.
Correspondant : M. Dumas Patrice, 78 rue de Varenne, 75349 Paris 07 Sp, tél. : 01-49-55-52-09, télécopieur : 01-49-55-48-14, courriel : bcpa.sdlp.safsl.sg@agriculture.gouv.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt SG-SAFSL-SDLP - Bureau de la Sécurité et de la Maintenance des Bâtiments.
Correspondant : M. Lapeyre Alexandre, 78 rue de Varenne, 75349 Paris 07 Sp, tél. : 01-49-55-53-80, télécopieur : 01-49-55-50-40, courriel : alexandre.lapeyre@agriculture.gouv.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt SG-SAFSL-SDLP - Bureau de la Commande Publique et des Achats.
Correspondant : M. Dumas Patrice, 78 rue de Varenne, 75349 Paris 07 Sp, tél. : 01-49-55-52-09, télécopieur : 01-49-55-48-14, courriel : bcpa.sdlp.safsl.sg@agriculture.gouv.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt SG-SAFSL-SDLP - Bureau de la Commande Publique et des Achats.
Correspondant : M. Dumas Patrice, 78 rue de Varenne 78, rue de Varenne, 75349 Paris 07 Sp, tél. : 01-49-55-52-09, télécopieur : 01-49-55-48-14, courriel : bcpa.sdlp.safsl.sg@agriculture.gouv.fr, adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=104437&orgAcronyme=b4n.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Paris 7 rue de Jouy 75181 Paris Cedex 4 tél. : 01-44-59-44-00 courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr télécopieur : 01-44-59-46-46 adresse internet : http://www.conseiletat.fr/ta/paris/index.shtml.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt - Service des Affaires Juridiques - Bureau du droit financier, des contrats publics et de la concurrence 251 rue de Vaugirard 75732 Paris Cedex 15 tél. : 01-49-55-83-85 télécopieur : 01-49-55-44-63.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 electricité courant fort.
Electricité courant fort : l'entreprise titulaire du présent lot devra le curage, le dévoiement et la remise en conformité des canalisations et équipements électriques situées dans les combles.

C.P.V. - Objet principal : 45311000.
Lot(s) 2 electricité courant faible.
Electricité courant faible : l'entreprise titulaire du présent lot devra le curage, le dévoiement et la remise en conformité des canalisations et équipements électriques courants faibles situées dans les combles.

C.P.V. - Objet principal : 45311000.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00